公路工程索赔,公路工程索赔成立条件?

律来帮
商家名称:
律来帮
商家认证:
VIP会员
手机号码:
18365284851
添加微信:
18365284851
温馨提示:
请说在创想鸟看到,优惠更多

公路工程索赔成立条件

公路工程索赔成立的条件有:

1.与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。

2.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

3.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

公路赔偿和补偿案件处理程序?

1、首先,索赔事件发生时,承包人应在规定时间内向监理工程师提交其索赔意向书,并抄送业主。意向书中应包含索赔事件涉及的工程项目(结构物名称),索赔事件发生的依据,索赔费用估算。

2、承包人应该做好索赔事件的当时记录并予以保存,当时记录包括事件发生时及过程中现场实际状况、导致现场人员、设备的闲置清单;对工期的延误;对工程的损害程度;导致费用增加的项目及所用的人员、机械、材料数量、有效票据等,如索赔事件造成现场损失时,还应做好现场照片、录象资料的完整性,作为申请索赔的凭证,如有必要可请监理工程师到工程现场确认。

3、索赔意向书递交监理工程师签认时,监理工程师应审查索赔事件的当时记录,索赔事件属实,监理工程师应予以签认。

4、在索赔意向书发出后的规定时间内,承包人应送交一份拟索赔款额的详细账目,并具体说明索赔的依据。如索赔事件是连续发生的,承包人应在监理工程师要求的间隔时间内,陆续送交索赔账目和索赔依据。当索赔事件结束后,承包人应在规定时间,送交最后索赔账目。同时,承包人要及时收集证据,收集的证据要确凿,理由要充分;所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。

5、监理工程师收到承包人送交的最后账目后,应对承包人提交的索赔证据和详细帐目进行审查核实,确定承包人有权得到的全部或部分的索赔款额,并将审核结果报业主审批。

6、根据监理办上报的审核意见及承包人账目中提供的相关证据,依据合同规定,并与监理工程师和承包人协商,最终确定承包人有权得到的全部或部分的索赔款额。

7、如果承包人提出的索赔要求未能遵守范本规定,则承包人无权得到索赔或只限于由监理工程师按当时记录予以核实的那部分款额。

二、引起公路工程索赔的原因有哪些?

1、图纸或指示延误引起的索赔:在施工过程中,监理工程师未能在合理的时间内发出施工所需要的详细或补充的图纸或发出了不适合的图纸或指示,且实际上造成了工程进度的拖延而产生费用增加。

2、不可预见的外界障碍或自然条件引起的索赔:在工程施工过程中,承包人会遇到凭其经验无法预见的外界障碍或自然条件,并已实际造成影响工期和增加费用,

3、由于业主风险所造成的损失或损害引起的索赔:根据招标文件范本规定的属于业主风险所造成的损失或损害。在工程初期,指挥部已对工程进行投保,由于台风等恶劣天气影响造成的损失,承包人可向保险机构申请损失费用。

4、未能按期办妥永久用地的征用手续:由于业主未能按承包人提交的施工所需永久占地的计划及时办妥永久占地征用手续,从而影响承包人及时使用并导致承包人延误工期或增加费用。

5、工程变更引起的索赔:工程变更涉及的项目已施工后又变更,如结构尺寸、类型变化等,导致已施工结构物拆除或报废,从而增加承包人成本。

综上所述,当不可抗力导致公路工程施工增加成本时,承包方应该在规定时间内向监理单位提交索赔意向书,并保留好事故发生的原始记录。并且,承包方还要整理好索赔金额计算表。监理单位会对申请事项进行审核,确定无误后,交给建设方。最终在监理单位的主持下,双方达成赔偿协议

公路工程管理费索赔公式?

工程索赔是现在采用工程量清单报价方式以后在工程施工过程中施工单位为了维护其合法的经济效益,常采用的索赔方式。那么工程中如何索赔管理费呢?现在,就整理出管理工程的相关信息。

1、合同变更:主要指设计变更,这类问题在工程正式施工以后,发生是最多的,包括一些新增加的工程项目,占整个索赔费用是最多的一项。

2、现场签证:一般来说类似问题主要是发包方工作,比如协助发包方修建或拆除部分临时建筑物,完成施工合同之外的工作等。

3、施工组织设计涉及的技术问题:综合预算定额是按合理的施工组织设计,施工条件及标准规范综合考虑费用的。一般是不允许调整的,但还是留有活口的。比如:土方的开挖和回填方式,基础的放坡、支护、排水,大型钢筋砼铁马凳的支撑,砼剪力墙的拉结铁件,泵送砼的填加剂或水泥,新技术、新工艺的采用等等。

4、发包方违约:类似索赔内容如:施工图交图时间拖得太长;现场“三通一平”达不到要求,无法进场;发包方有关手续办不下来,无法开工;经常发生材料供应不及时的现象;设备长时间不到货;工程价款严重拖期等。其结果是工期拖长,费用增大。

5、工程价款支付:主要包括两方面:一是关于价格调整方面的索赔,一般工程项目需跨年度施工,所以绝大多数工程都涉及价款调整问题。二是工程预付款、进度款和决算款的支付严重拖期,主要涉及利息的支付问题,如果发包方讲信誉,还能认可迟付款项的利息,否则,只有在发生经济合同提起诉讼的情况下,才能对利息支付进行索赔。

6、工程质量的优质优价,包括“文明工地”的创建:现阶段工程施工质量要求都比较高,工程质量达到合格标准一般是交不出去的,至少要达到市级以上优良标准。由于工程质量的提高,必定带来工程成本的增加,如果施工合同对此问题做了明确,竣工后涉及质量优质优价的索赔。

2施工索赔的常见形式

(一)施工合同

双方在进行施工之前会签订施工合同,对施工的范围、工期、技术规范等相关问题进行说明,通常情况下,图纸和技术规范方面出现问题的很少,出现问题最多的地方在施工合同条件、施工的工程量和价格表方面,其具体体现在以下几个方面:

1.施工合同文件的组成不当引起施工索赔。通常情况下投标后双方应当协商修改最后确定合同,对正式签字之前的合同声明无效,否则在后续的过程中就会引起施工索赔问题。

2.施工合同存在缺陷。施工合同存在缺陷主要表现在合同文件不严谨、矛盾、遗漏、错误。

3.施工设计图纸或工作量表中存在错误引起施工索赔。交给承包商的标书中,图纸或工作量表中出现的错误等,施工企业有权提出索赔。

(二)施工本身的索赔

建筑施工过程是一个的巨大而复杂的过程,在这个过程中存在的施工索赔问题很多,施工本身所引起的索赔项目包括:工程检查及中间验收、设计变更、合同中约定的“三通一平”、与设计图中不相符的地质情况、业主分包工程收取配合施工费、业主供料的二次运输费用、安全生产要求的施工措施、大型机械安拆、检测、管道消毒压力试验费等。

(三)施工价款的索赔

施工过程中,由于发包人对原设计进行变更等情况,会造成施工合同价款发生改变,从而对承包人造成经济损失,这部分经济损失应当由发包人来承担,因此应当进行施工价款的索赔。

(四)施工工期的索赔

在进行施工工期索赔方面,如果工期的延长不是因为承包人本身的原因,或外部存在客观情况,或业主、工程师的原因,特殊风险和人力不可抗拒灾害等,这些原因必须提出合理的证据,才能获得相应的经济损失的赔付。

3掌握好索赔的要点

要有充分的索赔证据,没有证据就不能索赔。在过程中要收集索赔证据资料,包括招标文件、合同、设计变更、气象资料、备忘录、会议纪要、工程照片、声像资料、进度计划、隐藏工程检查记录、施工日志、业主或监理已批准的施工方案或施工组织设计,现场签证。

需要施工现场临时签证的,要在索赔的第一时间内完成签证,不能等事件完成后再签,以免发生漏签,更不要把各个索赔事件进行累加后再签证,一次性大的数额,业主也会不满,要学会积少成多,签证是索赔的第一手充分必要证据。

编写索赔报告,数额计算。在索赔报告概述中要简明扼要地论述事件发生的过程;论证中详细介绍和分析索赔事件的发生、发展、处理和解决过程、索赔依据等;索赔计算中要具体在对施工进度影响、工程成本的损失等方面合理地计算,各项费用要有依据,不可无理夸张加大。

损坏农村公路赔偿标准?

没有这样的条例。各高速公路路政部门都有省物价局下发的赔偿标准,只要按照该标准计算赔偿,就可视为合法的。

《治安管理处罚法》

第二十六条有下列行为之一的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款:

(一)结伙斗殴的;

(二)追逐、拦截他人的;

(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物的;

(四)其他寻衅滋事行为。

第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款

修建县级公路赔偿标准?

修路普通农田:大概是4-5w / 亩

每个地方的地价不同,地区差异很明显。但是普通农田,差异不是很大。

但是:

如果有地上附着物,比如养殖场等,价格就会显著提升。

养殖产需要具备营业执照,否则很可能按照违建处理

提醒:

抢建不会得到赔偿。公告之后,再修建,属于抢建。

拆迁,要以平和的心态对待。

消息提醒:福州的白女士添加了微信

律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号:18365284851

微信扫描上方二维码联系我们

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至253000106@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:普法网编辑,转转请注明出处:https://law.chuangxiangniao.com/p/669592.html

(0)
上一篇 2025年3月29日 08:30:33
下一篇 2025年3月29日 08:30:52

相关推荐

  • 轻微肇事逃逸一般交警处理流程

    交通肇事逃逸索赔多少合适 1、承担不超过百分之十的赔偿责任。交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的,机动车一方不承担赔偿责任。造成人员伤亡的,应支付医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费等。 2、交通肇事逃逸,受害人轻伤的,应当赔偿相应的医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费…

    婚姻家庭 2025年4月25日
    1000
  • 海南买房条件(海南买房条件2021政策最新)

    外地户口在海口购房政策 外地人在海南买房条件 1、同意以所购住房为抵押担保。 2、借款人年龄加借款期限男士不超过65岁、女士不超过60岁。 3、具有完全民事行为能力;在中国境内具有常住户口或有效居留身份。 4、必须支付不低于所购住房全部价款一定比例以上的首期购房款。 5、具有稳定的职业和经济收入,信用良好,有偿还贷款本息的能力。 6、已经签署购买住房的合同或…

    2025年4月2日
    400
  • 缺席审判(缺席审判的适用条件)

    缺席审判是什么意思 缺席判决是指开庭审理案件时,只有一方当事人到庭,人民法院依法对案件进行审理之后所作出的判决。 缺席判决是相对于对席判决而言的。开庭审理时,只有一方当事人到庭,人民法院仅就到庭的一方当事人进行询问、核对证据、听取意见,在审查核实未到庭一方当事人提出的起诉状或答辩状和证据后,依法作出的判决,就是缺席判决。 缺席审判的三种情形 刑事缺席审判三种…

    2025年4月2日
    400
  • 司考报名条件(司考报名条件2021时间)

    2022年司考报名要什么条件 2022年司法考试报名的具体要求: 1、符合以下条件人员,可以报名参加国家司法考试: (1)具有中华人民共和国国籍。 (2)拥护《中华人民共和国宪法》,享有选举权和被选举权。 (3)具有完全民事行为能力。 (4)高等学校法律专业本科毕业或者高等学校非法律专业本科毕业并具有法律专业知识。 (5)品行良好。 报名程序 法考的报名条件…

    2025年4月2日
    400
  • 低保申请书范文简短(低保申请条件书范文)

    低保申请书怎么写范文大全 1、低保申请书不用太在意格式,那些客套之类的客气词,可以省略。由于审批的第一层民政机构是镇或是街道办,所以称呼里写乡镇政府或是街道办,中间写申请理由,最后写申请人住址和申请日期。 2、陈述申请理由简明扼要即可,主要陈述申请人家庭成员情况、年龄、造成生活困难的原因即可。当然,具体到实际申请中,困难原因等可以稍微详细描述一下,还可以简略…

    2025年3月31日
    300
  • 共同犯罪的概念和成立条件(共同犯罪的概念和成立条件是)

    简述共同犯罪的概念和成立条件有哪些 共同犯罪的概念,共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照所犯的罪分别处罚。共同犯罪的成立条件: 1、必须是两个或者两个以上达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人。两个未达到法定责任年龄的未成年人共同实施危害社会的行为,则不构成共同犯罪。数人共同实施犯罪,但如果其中…

    2025年3月31日
    300
  • 期权交易开户条件(商品期权交易开户条件)

    期权的开户条件,究竟是怎样的? 期权交易是一种权利交易。期权卖方在收取期权买方所支付的权利金之后,在合约规定时间,只要期权买方要求行使其权利,期权卖方必须无条件地履行期权合约规定的义务合同的权利。期权卖方收取期权买方支付的权利基金后,只要期权买方要求行使其权利,期权卖方必须无条件履行期权合同规定的义务期权投资有一定的专业性。 在期货期权交易中,期权买方在支付…

    2025年3月31日
    300
  • 律师证(律师证需要什么条件能报考)

    业余者如何考律师证? 首先应通过司法考试,取得法律执业资格证符合以下条件人员,可以报名参加国家司法考试。(1)具有中华人民共和国国籍;(2)拥护《中华人民共和国宪法》,享有选举权和被选举权;(3)具有完全民事行为能力;(4)高等学校法律专业本科毕业或者高等学校非法律专业本科毕业并具有法律专业知识;(5)品行良好。通过司法考试,取得法律执业资格证后,到律师事务…

    2025年3月31日
    300
  • 自考律师资格证需要什么条件(怎么自考律师资格证)

    自考律师资格证需要什么条件呢. 一、考律师资格证需要的条件: 1、具有中华人民共和国国籍; 2、拥护《中华人民共和国宪法》,享有选举权和被选举权; 3、具有完全民事行为能力; 4、具有高等院校法律专业本科以上学历,或者高等院校其他专业本科以上学历具有法律专业知识(持港澳台地区和外国高等院校学历的人员,其学历经认证后可以报名参加国家司法考试); 5、品行良好。…

    2025年3月31日
    300
  • 房屋买卖合同(房屋买卖合同解除的法定条件)

    房屋买卖合同书 甲方(出卖方):身份证号码:乙方(购买方):身份证号码:甲乙双方经过友好协商,就房屋买卖一事,在平等、自愿、诚实信用的前提下,达成如下房屋买卖合同书协议:第一条基本情况1、甲方自愿将以下房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿购买该房屋。该房屋具体状况如下:(1)该房屋座落于,建筑面积为平方米;套内建筑面积__________平…

    2025年3月31日
    400
  • 一个人开公司需要什么条件(一个人成立公司条件)

    一个人开公司需要哪些条件? 如要开办有限责任公司的话,需要以下条件: 1、最低注册资本10万人民币。 2、股东符合法定人数即由2个以上50个以下股东共同出资设立。 3、股东出资达到法定资本最低限额:以生产经营为主的公司需50万元人民币以上,以商品批发为主的公司需50万元人民币以上,以商品零售为主的公司需30万元人民币以上,科技开发、咨询、服务公司需10万元人…

    2025年3月31日
    400
  • 债权转让的条件及法律效力(债权转让的条件及法律效力债务人)

    债权转让的合同条件及法律效力是什么 法律分析:债权对外转让,转给谁,赚多少,法律没有任何限制,只要求对外转让后,通知债务人,没有通知,债权转让对债务人不发生法律效力,意思是对债务人来说,他的债权人仍然是转让前的债务人。 法律依据:《中华人民共和国民法典》 第五百四十五条  债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人,但是有下列情形之一的除外: (一)根据债权…

    2025年3月31日
    300
  • 参军入伍要求条件(参军入伍要求条件2022男生)

    当兵需要什么条件 参军入伍的人员需要满足高中毕业及以上的学历文凭,男生女生均可报名参军,在年龄限制、身高体重以及视力要求上男生和女生也有不同的标准和条件要求。 1、年龄 男性青年当兵参军在年龄上需要达到相应的规定,高中应届毕业生需要年满十七周岁;高中以上毕业文凭需要达到年龄在十八到二十一周岁;普通高等学校在校生的年龄可以放宽到二十二周岁;普通高等学校毕业生的…

    2025年3月31日
    300
  • 法律职业资格证考试(法律职业资格证书报考条件)

    考法律职业资格证需要什么条件? 考法律职业资格证报考条件: 1、具有中华人民共和国国籍。 2、拥护中华人民共和国宪法,享有选举权和被选举权。 3、具有良好的政治、业务素质和道德品行。 4、具有完全民事行为能力。 5、具备全日制普通高等学校法学类本科学历并获得学士及以上学位;全日制普通高等学校非法学类本科及以上学历,并获得法律硕士、法学硕士及以上学位;全日制普…

    2025年3月31日
    300
  • 司法考试报名条件时间(司法考试时间报名时间)

    司法考试报名条件是什么? 司法考试报名条件: (一)符合以下条件人员,可以报名参加国家统一法律职业资格考试。 1、具有中华人民共和国国籍。 2、拥护中华人民共和国宪法,享有选举权和被选举权。 3、具有良好的政治、业务素质和道德品行。 4、具有完全民事行为能力。 5、具备全日制普通高等学校法学类本科学历并获得学士及以上学位,全日制普通高等学校非法学类本科及以上…

    2025年3月31日
    300

发表回复

登录后才能评论