关于建设工程施工合同书样本的信息

律来帮
商家名称:
律来帮
商家认证:
VIP会员
手机号码:
18365284851
添加微信:
18365284851
温馨提示:
请说在法外狂徒看到,优惠更多

建筑工程合同范本

建设工程合同属于承揽合同的特殊类型。建筑工程合同是指一方约定完成建设工程,另一方按约定验收工程并支付一定报酬的合同,包括工程勘察、设计、施工合同,签订建筑工程合同应当采用书面形式。

【法律依据】

《民法典》第七百八十八条

建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

第七百八十九条

建设工程合同应当采用书面形式。

第七百九十二条

国家重大建设工程合同,应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。

具体的范文模板

链接:

 提取码: 2c7h

施工合同书样本简易版5篇

签订施工合同,必须遵守国家法律,符合国家政策,并具备经批准的承包工程的初步设计和总概算,承包工程所需的投资和统配物资已经列入国家计划,当事人双方均有履行合同的能力等基本条件,以保证施工合同切实可行。下面我给大家带来施工合同书,更多施工 合同范本 请点击“ 施工合同 ”查看。

施工合同书样本简易版1

甲方:

乙方:

经甲乙双方共同协商,本着互惠互利的原则,依照《中华人民共和国建筑法、合同法》及相关规定,签订合同,特定如下:

一、工程名称:

二、结构形式:框架

三、承包方式:包工不包料

四、承包范围:主体内的 木工 包支拆、钢筋工(包制做绑扎)打砼工、(包清理)、塔吊司机工人住宿、钉子、铁丝、电锯(不包含室内二期工程) 其它 不含在内。

五、承包价格:按建筑面积计算、基础按基础面积的一半计算,阳台、雨篷按全面积计算,每平方米128元。

六、质量标注:合格。

七、有关条款:

1、乙方所有人员进入工地必须服从甲方管理监理要求以及有关领导的正确指导。

2、乙方负责进场材料卸车(钢筋、模板、钢管、扣件)

3、乙方配备专职的施工工长,甲方做好抄平放线技术管理。 4、工程如果甲方原因停止施工,甲方应付乙方工程款的80%6、甲方保证材料供应及时如停工、窝工等料、甲方承担乙方损失生活费及人工费。

7、乙方施工中出现停工或半途不干、损失由乙方承担。

8、乙方工人不得偷到工地一切财物,否则根据发生的情节给予处罚。

9、乙方进工地前交2万元,基础干出甲方退还乙方押金2万元。

八、付款办法:主体干到两层付工程款20万,主体封顶付主体面积的97%。

九、违约责任甲乙不能按合同约定付款给乙方,三天内甲方承担利息(月息2分)。

十、未尽事宜,不在工程范围内的工程项目、甲乙双方另行协商,

十一、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。

甲方:

乙方:

年 月 日

施工合同书样本简易版2

甲方:

乙方:

甲方新建住房一栋,该房设计为砖混结构,总建筑面积为224。7平方米,经甲乙双方协商,双方在平等、自愿、相互协作的基础上,甲方将该建筑施工工程承包给乙方,为明确双方的权力和义务,双方达成如下施工协议:

一、承包范围和承包方式、价格

1、乙方以包工不包料方式承包甲方私宅一栋(其中模板、脚手架、工具、机械设备由乙方自行解决)。

2、依据甲方提供的设计图(低层住宅A系列A2套型)的要求,完成基础、主体、屋面及室外装修以及散水,室内楼梯送到三层,室内地面或墙面按甲方要求毛胚或压光进行施工,(门窗、水电、下水除外)。另外根据甲方要求一层和二层的斜屋面现浇,构造柱加七根。

3、该栋建筑承包总价为(大写人民币)。

4、工程价款采用按施工进展逐一拨付的方式,每一层拨付一万元,余款在年前除预留三千元保修金后一次性付清。保修金在两年内房屋无任何建筑质量问题即退还给乙方。

二、施工要求

1、乙方保证按照现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定,精心施工,保证工程质量。

2、工程所有时间为个工作日(下雨天除外)。

3、乙方施工要以安全第一,不违章操作,确保安全施工, 教育 施工人员安全施工,杜绝工程事故,如在施工中发生任何事故,均由乙方全部负责。

三、建材由甲方保管,乙方按需领取,乙方应节约、爱护、使用好甲方的材料。由乙方原因造成的甲方原材料的浪费,由乙方负责赔偿。施工过程中甲方及时准备好乙方所需的材料,因材料没有及时提供,造成损失由甲方承担。

四、工程质量

1、乙方应严格按照国家质量规范要求组织施工,不得偷工减料。

2、甲方有权自行或聘请有关人员随时对工程质量、工程进度进行监督,并提出符合建筑质量规范要求的一切建议,乙方必须按要求执行。

五、违约责任

1、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

2、乙方承包的工程项目,不得再进行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。

3、违反本合同约定的行为均视为违约行为,应承担违约责任。

4、违约金定为10000元,一方违约应向对方支付违约金,并赔偿由此给对方造成的一切损失。

六、其他约定

1、甲方不承担乙方的伙食。

2、开工日期:20__年5月28日

3、本合同自双方签订之日生效,在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

甲方:

乙方:

施工合同书样本简易版3

建房房东发包方:以下简称甲方

承接方或承包方:以下简称乙方

现甲方区村大街巷号原有_层楼房,委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式,即包工包建筑材料。为了保证质量,能按时完成任务,甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议:

本合同条款本着公平,公正的原则,双方充分协商达成一致意见并签订本合同,双方必须严格遵守执行。

一、工程名称:甲方私人住宅加建

二、工程地点:

三、工程限期:从20__ 年月日至20__ 年月日止,共月。

四、工程议价:人民币_万元整。

五、承包方式:乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程,乙方全包工包料,包括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料。

六、工程内容:按照甲方要求和现有模型修建,在_楼加建_层楼房。

建房水泥采用,楼面用钢筋混凝土,室内倒_条横梁,位置由房东安排。楼层高3米。采用_砖,墙面扇灰二遍,贴___砖。东面留_×_窗_个,具体位置由房东安排。厕所、厨房、阳台墙面贴200×300瓷片到墙顶,地面贴300×300防滑砖。厕所、厨房安装不锈钢门,各留一窗,建厕所位和不锈钢洗手盆,做好排水排污管道,水管材料用联塑。窗材料为东江铝,防盗网为远航不锈钢,飘_cm。

上述材料需为优等品,建好后乙方搞好屋内、四周卫生,做好防火防盗。做到人走场地清。

七、乙方在建房施工时,一定要保证质量。如有不符合质量问题,要求翻工,造成的浪费由乙方自己负责,并负责翻工费用。

八、乙方在施工期间一定要做好安全 措施 。由于自身安全措施不力,造成事故的责任和因此发生的费用,非乙方责任造成伤亡事故,由责任方承担有关费用;若造成邻居房屋损坏,由乙方负责。

九、若遭受城 管干扰,影响乙方施工,当中损坏的建筑材料,按当时造价由甲方负责。另外,如需修改施工内容,增加工程项目必须与甲方商量,双方达成一致,做到互相尊重、顺利完成本次施工任务。

十、乙方进场后,施工用水用电由甲方负责,保证施工场地通水通电。房子建好后水电安装包括水电材料全部由甲方负责。

十一、付款方式:完工后一周内全部付清。

十二、本合同书经双方确认后,即生效,双方必须严格遵守执行。

十三、本合同共一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,未尽事宜需经双方协商,意见一致后可作补充条文。结算付清工程款项后,本合同书自然终止无效。

甲方房东签字:乙方承接方签字:

身份证号码:身份证号码:

施工合同书样本简易版4

发包方:________________(以下称甲方)

承包方:________________(以下称乙方)

甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。

1、工程名称:______________________________

2、工程地点:______________________________

3、工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计_________平方米。

4、承包内容:______________________________

5、建筑安装工程造价:共计人民币_________元。

6、工程价款和费用的结算依据和付款办法:____________

7、工程开工日期:_________年_________月_________日。

8、工程竣工日期:_________年_________月_________日。

9、工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

10、甲方主要义务:______________________________

11、乙方主要义务:______________________________

12、违约责任

(1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额_________‰计算违约金。

(2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价_________‰计算违约金。

(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

(4)工程竣工后 保险 期一年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责免费 修理 。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。

(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。

13、本合同附件:共_________份。

14、合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。

15、本合同正本两份,双方各执一份。副本______份,承包方______份,发包方______份,由发包方送____________一份。

发包人:_________________承包人:_________________

_______年______月______日_______年______月______日

施工合同书样本简易版5

发包方:__________________公司,以下简称甲方。

总承包方:___________________,以下简称乙方。

分包方:_____________________,以下简称丙方。

甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程 承包合同 条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:

第一条工程造价

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。

1、总包管理费_________%。

2、市场价格风险调整的不可预见费用。

3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)。

4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)。

5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。

第二条工期要求和开工日期

工期要求:

主厂房:_________天(到_________年_________月_________日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)

第三条 安全生产 规范执行必须符合国家有关规定要求

第四条材料、设备的采购、供应方式和要求

1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。

2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。

第五条工期、质量保证金

1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议的要求,愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元,工期保证金_________万元,文明、安全保证金_________万元)。

2、项目保证金的支付:

本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。

3、竣工后 经验 收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

第六条工程价款及支付方式

1、房屋结顶_________天,甲方支付给丙方_________万元;

2、丙方支付给乙方总包管理费_________%(_________万元);

3、房屋结顶后,按每月完成工程量的_________%支付;

4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%;

5、余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金),在满一年后支付_________万元,_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。

6、接受工程价款的单位名称:________________________________帐号:____________________________________开户银行:________________________________

第七条工程质量保修保修期为_________年

在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。

第八条违约责任及处理

1、工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。

2、质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上,_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

3、安全文明:符合国家和杭州市有规定要求。丙方确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

4、自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按_________元/天计取。

5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关 规章制度 ,否则甲方有权进行罚款,每次_________元/次。

第九条其它

1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。

2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。

3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充 协议书 具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。

5、本协议履行地为本工程所在地。

6、本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。

甲方:__________________代表:__________________

乙方:__________________代表:__________________

丙方:__________________代表:__________________

_______年______月_____日_______年______月_____日

施工合同书样本简易版5篇相关 文章 :

★ 工程承包合同简易版范本4篇

★ 简易工程施工合同格式最新5篇

★ 简单版施工合同范本4篇

★ 简易版工程承包合同范本3篇

★ 简单工程合同书样本

★ 简单版施工承包合同最新范本3篇

★ 简单工程承包合同书3篇

★ 简单工程承包合同范本4篇

★ 简易工程合同模板最新合集

★ 简易版建筑工程承包合同书范本

建筑工程施工合同范本(精选5篇)

建筑工程施工合同范本1

甲方:________________

乙方:_____________

现有甲方将厂区白色混凝土路面工程承包给乙方施工,为了明确双方的权利和义务,特签定此合同,望双方共同遵守。合同条款如下:

一,工程位于大庆市大同区新华电厂。

二,总工程量为___________平方米。

三,工程承包形式为总承包。

四,工程每平方米造价为___________元,工程总造价根据施工结束实测面积确定。

五,工程追加20–元的设备调遣费。

六,工程自___________年___________月___________日为开工,至___________年___________月___________日为竣工。

七,付款方式,乙方人员、机械、材料进现场后,甲方拨付工程总价的30%工程款;乙方完成总工程量一半时,甲方再拨付工程总价的30%工程款;其余40%工程款在乙方完工验收合格后一次拨付给乙方。

八,工程所用的混凝土标号为C30,所用材料必须符合规范要求,其中工程所用水泥必须为国家免检的普通硅酸盐水泥。

九,乙方进入施工现场,要遵守公司的厂规厂法,爱护公司财物,文明施工,如损坏公司财物,要按价赔偿。

十,乙方进入施工现场,要注意安全施工,贯彻落实好安全施工条例,排除不安全的隐患。乙方如在施工中出现安全事故,乙方自行负责,与甲方无任何关系。

十一,本合同如有未尽事宜,按《中华人民共和国建筑法》和《道路施工质量验收规范》执行。

此合同一式三份,自签订之日起生效。

甲方:

乙方:

–年-月–日

建筑工程施工合同范本2

发包方(以下简称甲方):内蒙古–县–能源有限公司 承包方(以下简称乙方):

根据我国《合同法》及其他法律法规的相关规定,甲乙双方经平等自愿协商,就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议:

一、工程概况

1、工程名称:–县–能源有限公司院内厂房地面硬化和修路建设施工工程。

2、工程地址:商都县长盛工业园区苍狼新能源有限公司。

3、工程范围及标准:, 30cm厚河卵石垫层,25cm厚成品混凝土标号C25。厂房是C25。

4、承包方式:乙方包工包料施工,甲方负责水电。

5、工程期限:本工程自期 天。

二、验收标准

本工程竣工后,由乙方汇总施工材料,由甲乙双方会同相关管理部门进行验收,验收标准为符合国家相关标准,符合本合同要求。

三、合同价款及工人工资预付款

1、本合同工程单价为人民币写:)单价为税后价。

2、工程付款方式为每贰万平米验收合格后结算97%。

3 本合同签订之日内,甲方收取乙方工人工资预付款人民币(共计),乙方保证及时足额支付工人工资,如未能按时足额支付工人工资,甲方代为发放,其产生的费用将从工程价款中扣除。一个月内第一次结付工程款即退还乙方,工人工资预付款拾万元。

四、双方的权利和义务

1、乙方保证有建设本工程的资质要求。

2、甲方在工程开工前,做好清场工作,方便乙方施工建设。

3、本合同工程图纸由甲方提供,乙方必须严格按照图纸进行施工,如发现图纸有问题,应及时向甲方书面提出,未经甲方许可,不能擅自改变图纸进行施工。

4、乙方在施工过程中所使用的建筑材料必须符合国家标准。

5、在施工中,如因乙方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失,由乙方承担全部赔偿责任。如因甲方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失,由甲方承担全部赔偿责任。

6、乙方应及时足额发放施工人员工资,否则由此引发的一切后果由乙方承担。如甲方造成的工人工资不能及时发放,由甲方承担。

7、在本合同履行期间,甲方派驻工程监理一名,乙方应服从工程监理的监督。

8、对隐蔽工程在隐蔽前,乙方会同甲方组织验收,经甲方验收合格后,方可隐蔽。否则视为该隐蔽工程不合格。

9、本工程验收合格后,甲方扣除乙方工程总价款3%的质保金。待本工程一年后无质量问题,全额给付。

10、本工程质保期为一年,在一年内,如发生翻浆,断裂等质量问题,乙方负责免费维修。

11、平整路基厂房费用由甲方负责,由乙方负责施工管理,路基完工后。甲方如期把工程款结清,如乙方不能正常施工,合同自动解除。

五、违约责任

1、如乙方违约,未按合同履行,造成乙方停工,一切损失由甲方负责。

2、如乙方未按合同所约定的工期,保质保量的完成,所照成的损失由乙方承担。

3、甲乙双方如对本合同产生异议,双方协商解决,如不能达成协商,由人民法院仲裁。

4、乙方必须保资质和证件真实有效,否则视为合同无效。 本合同一式两份,双份各执一份。

甲方签字(盖章): 乙方签字(盖章):

–年-月–日 –年-月–日

建筑工程施工合同范本3

建设方: (以下简称甲方)

承建方: (以下简称乙方)

为明确甲乙双方在加层建设过程中的.职责和义务,本着自愿、公平、互利互惠的原则,特签订本合同,以使双方共同承诺,合作愉快。

一、工程名称及规模:在现有四楼半的基础上,增加二楼半及梯间的主体工程。

二、工程地点:龙泰四街(30号)。

三、承包形式:包工不包料,即甲方负责增加楼层所需的一切建筑材料,乙方负责施工所需的设备、工具及劳力(含 木工 )。

四、承包单价:建筑面积56.00元/平方米(含木工、模板、铁丝、铁钉等以及施工所需的一切),工程完工后据实计算。每层楼施工完后,室内打扫干净。以上单价不含顶层现浇完成后罩面及砌女儿墙人工工资。

五、付款办法:乙方每完成一层主体,甲方付承包单价的90%,乙方完成主体工程,无违背承建合同及工程质量问题,由甲方一次性付清余下施工工资给乙方。

六、甲方负责水电材料的供给,确保乙方正常施工。

七、乙方在施工过程中,必须安全、文明,按建安操作规程施工,杜绝安全事故、技术隐患发生。一旦出现安全事故和技术失误,概由乙方负责。在施工中,甲方若发现有不安全因素,要及时给乙方提醒、整改。

八、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

九、本合同一式二份,双方各执一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程施工合同范本4

委托方:_______________________________________________(以下简称甲方)

承揽方:_______________________________________________(以下简称乙方)

经友好协商,本着相互尊重原则,甲方委托乙方进行建筑施工,为明确双方责任,确保完成任务,共同信守合约,经双方协商一致,特签定如下协议,以供双方共同遵守执行。

一、主要要求:

(一)工程项目名称:_____________

(二)承揽施工内容: ____________________________________________

(三)施工地点:__________________________

(四)楼层高度:一层_______米,二层_______米,三层_______米,四层_______米,五层_______米

(五)预算总造价:_______________

(六)技术资料及图纸提供 方法 :_________________

二、施工时间:

本合同内容从____年____月____日起执行,到楼层盖顶施工完成后结束。

三、付款方式

四、施工、拆除与设计变更:

1.乙方根据甲方提供的图纸和要求组织施工。

2.施工过程中甲方应积极配合乙方现场的协调工作。

3.施工过程中,如因甲方的原因造成的停工,停工期间甲方应承担乙方施工人员的生活费和误工费。

4.施工图纸发生技术变更应及时将变更后的图纸交付乙方,如因变更图纸交付滞后产生的返工、料损等费用,应由甲方承担。

五、工程交验与保修:

1.乙方在工程结束后通知甲方两天内验收。如逾期不验收,甲方使用的,则乙方做验收合格通过。

2.验收时,如发现甲方责任而造成的质量问题,提出返工或补修意见时,乙方应收取相应人工费、材料费等实际发生的费用。如乙方造成质量问题,则由乙方免费处理。

六、工程负责人:

甲方委派 为驻现场负责人,并与乙方委派 的为现场负责人,共同履行本合同的各项规定。

七、特别说明:

该项目现场如需要用电源应安排在安全距离范围内,并做好绝缘处理。现场安装定位及其他涉及安装需要协调之事由甲方解决。

八、其他条款:

1.委托方在审定承办涉及内容时,请仔细审核项目中的每一细节内容,审定后签字或认可说明,经确认后发生差错,由委托方承担所有责任及全部内容。

2.合同签定后,如有单方面违约,全部责任将由违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其他特殊要求,应双方共同协商一致后。另行签约补充合同。

九、争议解决:

本合同执行中,如发生争议,双方应尽力协商解决,如协商不成,任何一方都可向有管辖权的仲裁机构,进行仲裁或向法院提起申诉。

1.合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。

2.本合同一式肆份,双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程施工合同范本5

发包方:_________(以下简称甲方)

承包方:_________(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程 承包合同 条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把_________工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:

(一)工程项目

1、工程名称:

2、工程地址:

3、工程范围:

4、承包造价:_________元(大写:_________)

(二)工程期限

根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期_________天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)开工日期为20___年__月__日至20___年__月__日,总工期_________天。

(三)本工程竣工质量为一次性合格工程

乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工。

(四)工程价款支付及结算

本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。

(五) 其它 约定

1、甲方承担的安全责任、权利

(1)甲方负责制订施工现场的 安全生产 规章制度 和操作规程;

(2)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范 措施 和事故应急处理预案;

(3)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;

(4)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

2、乙方的责任、权利

(1)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;

(2)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会 保险 ,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责;

(3)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作;

(4)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场。

(六)其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

二、建筑工程施工合同签订的主体资格

签约过程中,大家注意的重点是合同的内容,对施工企业而言,建设单位就是上帝,而忽视了对合同主体资格的审查。有时为了促成合作或碍于情面,往往是“走过场”,这样的做法容易导致主体缺陷而使合同归于无效或难以履行,达不到预期目的。

因此应该重视合同主体资格的审查,首先,要审查对方的营业执照及年检情况,了解其主体的合法性,如是否合法注册,是否存在未年检而被吊销执照,是否具有资金能力,注册资金的到位情况。在主体资格方面应当着重查看一下对方的营业执照和企业参加年检的证明资料。

三、建设施工合同签订注意事项

首先,要审查合同内容是否合法,有无违反法律法规的强制规定,是否存在危害社会公共利益或以欺诈、胁迫手段订立合同损害国家利益,是否存在重大误解和显失公平等情况。

其次,要审查合同主要条款是否完备、明确,具有可执行性。各评审部门要根据自己的职责和掌握的公司资源情况对合同各条款进行甄别,确认是否齐备,表述是否清楚可行,公司现有资质能否满足,并列明应注意事项。施工合同内容应特别注意以下内容:

1、施工范围界定与投标报价或合同价款是否一致及有无动态约定;

2、双方权利义务约定是否明确,用户应该提供的设计文件、原始资料等接点规定是否清楚,能否影响工期;

3、对用户提出的技术标准及质量、安全等目标要求,能否满足及注意事项;

4、价款、支付条件及方式、结算方式、公司能否满足及接受;

5、索赔程序是否明确可行;

6、合同是否采用格式合同及专用条款、补充条款,表述是否准确,不存歧义,合同的用词用语不需要华丽、完美,但是一定要明确,简单明了,避免毫无意义的空话,同时合同条款之间不能出现矛盾。合同条款的明确性是指用词用语要到达当事人无需再进一步协商的程度;

7、纠纷解决方式约定是否合法有效,是否存在风险;

8、识别出新的、不熟悉的、公司缺乏 经验 的材料、设备、施工工艺、验收标准及超出常规的特殊要求,并进行交底和指导履行;

9、违约责任约定是否对等,如果有严厉的违约责任应明确提出注意事项等等,合同条款的对等性是公平原则的重要内容,不要签义务多、责任重、权利少这类一边倒的合同,例如合同只规定我方违约要如何处理而无对方违约如何处理的内容。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

20___年__月__日 20___年__月__日

建筑工程施工合同范本(精选5篇)相关 文章 :

★ 建筑工程承包合同范本5篇

★ 常用工程施工合同范本5篇

★ 工程施工合同2021范本5篇

★ 工程施工协议书五篇

★ 工程承包合同范本5篇

★ 工程施工合同2021最新范本五篇

★ 2021建筑施工合同协议五篇

★ 建房施工合同格式范本5篇

★ 工程承包协议书精选五篇范本

★ 建筑工程施工承包意向合同书精选范文5篇

建设工程施工合同范本是怎样的?

建设工程施工合同范本 发包人(全称):__________________ 承包人(全称):__________________ 依照《 民法典 》、《中华人民共和国 建筑法 》及其他有关法律、行政 法规 、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:__________________ 工程地点:__________________ 结构形式:_________层数:_________建筑面积:_________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 资金来源: 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 工期:_________天 开工日期: 竣工合同: 四、质量标准 工程质量标准: 五、合同价款 1、合同总价(大写):_________(人民币)元(小写):_________元 (其中:工程暂列金额_________元,计日工_________元,材料暂估价和专业工程暂估价_________元,安全文明施工措施费_________元,总承包服务费_________元。) 2、综合单价:详见承包人的已标价工程量清单。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: (1)本合同协议书; (2)中标通知书; (3) 投标 函及投标函附件; (4)本专用合同条款; (5)本通用合同条款; (6)技术标准和要求; (7)图纸; (8)已标价工程量清单; (9) 招标 文件、招标文件澄清及修改; (10)其他合同文件。 双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。 八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、 合同生效 合同订立 时间:_________年_________月_________日 合同订立地点: 本合同双方约定后生效。 发包人:(公章)承包人:(公章) 地址:_________地址:_________ 邮政编码:_________邮政编码:_________ 法定代表人:_________法定代表人:_________ 委托 代理 人:_________委托代理人:_________ 电话:_________电话:_________ 传真:_________传真:_________ 开户银行:_________开户银行:_________ 账号:_________账号:_________

关于建设工程施工合同书样本的信息

消息提醒:福州的白女士添加了微信

律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号:18365284851

微信扫描上方二维码联系我们

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。
如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 chuangxiangniao@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
发布者:法外狂徒,转转请注明出处:https://law.chuangxiangniao.com/p/64392.html

赞 (0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2026年8月30日 09:24:00
下一篇 2026年8月30日 09:27:58

相关推荐

  • 正规的加盟合同范本(企业加盟合同范本)

    餐饮合同 【精选】餐饮合同四篇 随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是我帮大家整理的餐饮合同4篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。 餐饮合同 篇1 转让方(甲方): 身份证号: …

    2026年10月10日
    200
  • 法律顾问合同(政府法律顾问合同)

    法律顾问合同属于什么类型等合同 有如下性质: 如果单位之间聘用该法律顾问为公司员工的,就是劳动合同。 如果是把一部分事务(如法律事务)交给法律顾问,约定由该法律顾问处理,而不形成劳动合同关系的话,就是委托合同。 担保公司法律顾问合同 目前担保公司法律顾问合同,未经授权的科室、车间等内部部门,或者是未…

    2026年10月10日
    100
  • 上海房产纠纷(上海房产纠纷请律师一般多少钱)

    上海浦东离婚房产纠纷律师收费标准是多少? 一、上海浦东 离婚房产 纠纷 律师收费标准 是多少? 第一条 为规范 律师服务收费 行为,维护委托人和律师事务所的合法权益,促进 上海律师 服务业的健康发展,根据《中华人民共和国 价格法 》、《中华人民共和国律师法》、《国家发展改革委关于放开部分服务价格意见…

    2026年10月10日
    100
  • 寄售合同(寄售合同英文)

    公司的货品是放商场寄售的,是长期合作客户,我们签订了寄售协议,请问这种情况还要再签销售合同吗? 我们签订了寄售协议,请问这种情况还要再签销售合同吗? 不用了,已经签的寄售协议可以代替购销合同了。要不还要多交印花税。 寄售用哪个科目核算? 这种情况属于委托代销。主要会计处理: 1、将委托代销的商品发交…

    2026年10月10日
    100
  • 委托加工合同范本(委托加工是什么合同)

    产品委托加工合同3篇 委托加工的产品只标注委托方而不标注加工方产地和企业名称的做法是极其普遍的现象。那么签订产品委托加工合同需要注意什么呢?以下是我为大家整理的产品委托加工合同 范文 ,欢迎参考阅读。 产品委托加工合同1 甲方: 乙方: 第一条:总则 1、双方本着友好合作、平等互利的原则,经友好协商…

    2026年10月10日
    100
  • 非法销售伪劣产品罪(非法销售伪劣产品罪与生产伪劣商品哪个罪重司法解释)

    非法销售伪劣产品罪的量刑是怎么规定的 一、非法销售伪劣产品罪的量刑是怎么规定的? 生产、销售伪劣产品罪 ,是指生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额达5万元以上的行为。生产、销售伪劣产品罪的犯罪行为是生产、销售行为。犯本条所定之罪,依其销售金额定其…

    2026年10月10日
    000
  • 行贿罪量刑标准(2022贪贿犯罪量刑金额标准)

    实施行贿罪量刑标准 对于行贿罪的量刑标准,根据我国相关法律规定,其当事人对于为谋取不正当利益,给与国家工作人员财物的,是需要判处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。对于情节严重或是国家利益遭受重大损失的,是需要判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。对于情节特别严重,使国家利益遭受特别重大损失的,…

    2026年10月10日
    100
  • 民法典垫资(民法典垫资利息未约定)

    垫资的法律性质是工程欠款吗 垫资的法律性质并不是工程欠款,这两者是截然不同的两种性质。 法律分析 垫资是指承包方在合同签订后,不要求发包方先支付工程款,而是利用自有资金先进场施工,待工程施工到一定阶段或者全部工程完工后,再由发包方支付工程款的行为。软垫是指在约定的计划进度形象节点内,由承包人以自有的…

    2026年10月10日
    000
  • 工程保证担保(工程保证担保和工程保险都是风险转移)

    我国工程建设中常采用的工程担保有哪几种 法律分析: 工程担保制度的形式有五种:1、投标保证担保;2、承包履约保证担保;3、工程款支付保证担保;4、预付款保证担保;5、保修金保证担保。 法律依据: 根据《关于在建设工程承发包活动中设定保证担保的若干规定》第二条规定:本市行政区域内在建设工程发包承包活动…

    2026年10月10日
    100
  • 工伤律师(工伤律师收费一般是怎么收的)

    10级工伤请律师花多少钱? 收费1000—5000元。 工伤是造成劳动者与用人单位发生劳动纠纷的一大因素,解决这类纠纷除了劳动仲裁外还可提起诉讼由法院代为解决。而工伤诉讼案件不似普通的诉讼案件,通常需要当事人聘请专业律师做辩护人或代为诉讼。聘请律师就需要支付相应的律师费,那么聘请工伤律师大概需要多少…

    2026年10月10日
    000
  • 大宗交易(大宗交易买卖双方为同一营业部)

    大宗交易意味着什么 股票的连续大宗交易意味着在庄家的融资阶段,如果股市出现连续的大宗交易,意味着主力资金正在通过大宗交易市场融资,然后通过打折销售吸引主力资金买家买入,但并不意味着最低点已经出现。大股东交易的股票数量越多,明显的买入迹象会让股票上涨。连续大宗交易的高概率会在短时间内影响股价的变化,但…

    2026年10月10日
    000
  • 合同违法行为监督处理办法(合同违法行为监督处理办法解读)

    请问本活动最终解释权归本店虽有这句话合法吗?有什么依据? 本活动最终解释权归本店,店家虽然有解释权,是不合法的。解释权是以法院认定的公平正义去解释合同,填补漏洞。不得以解释权归店家所有来侵害消费者的权益。 根据《合同违法行为监督处理办法》第十一条 经营者与消费者采用格式条款订立合同的,经营者不得在格…

    2026年10月10日
    100
  • 强制执行费用(强制执行费用是原告还是被告付)

    法院强制执行费收费标准是多少 1、没有执行数目或者价额的,每件交纳50元至500元 2、执行金额或者价额不超过1万元的,每件交纳50元 3、超过1万元至50万元的部分,按照1.5%交纳过50万元至500万元的部分,按照1%交纳过500万元至1000万元的部分,按照0.5%交纳超过1000万元标准的部…

    2026年10月10日
    000
  • 正规欠条怎么写图片(正规欠条怎么写才有法律效力)

    正规欠条怎么写图片 正规欠条应该写上欠款人的名字,身份证号码,借款金额,还款日期以及签字,详情如下。 欠条:因买到***(身份证号*******)的**产品,总价款10万元整,已付9万元,尚欠1万元于某年十月十日前付清。每拖延一天,愿意按照每日万分之二支付利息。欠款人(签名):***(身份证号***…

    2026年10月10日
    000
  • 合同的格式(合同的格式和字体要求)

    合同书样本格式(精选5篇) 合同曾有契约与合同之分。我国现行法律不再作这样的区分,把二者统称为合同。下面是我为大家整理的合同书样本格式,仅供参考,更多合同书样本格式点击“ 合同书 ”查看。 合同书样本格式1 出租方:(以下简称甲方) 承租方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,…

    2026年10月10日
    000
  • 宜兴民法典(宜兴法院法官)

    新车被撞可以要求赔偿折旧费吗 法院需要根据实际情况来认定,如能提供相关证明,法院会支持赔偿折旧费。 依据《中华人民共和国侵权责任法》规定如下: 1、第十九条 侵害他人财产的,财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。 2、第二十条 侵害他人人身权益造成财产损失的,按照被侵权人因此受到的损失赔…

    2026年10月10日
    100
  • 报名委托书(报名委托书模板)

    高考志愿委托书怎么写 高考志愿委托书怎么写 高考志愿委托书怎么写?下面我为大家整理了高考志愿委托书范本,欢迎阅读参考! 高考志愿委托书一 本人×××,因—的缘故无法前往签写高考志愿确认书,特委托×××代为签写,本人自愿承担由此造成的一切后果。 2017年X月X日 委托人 签名 受托人 签…

    2026年10月10日
    000
  • 承包合同书范本(山场承包合同书范本)

    农村建房承包合同范本3篇 随着农村经济的持续发展和农民收入的不断提高,农村建房面临的许多新情况、新问题。那么农村建房 承包合同 怎么写呢?以下是我为大家整理的建房承包合同 范文 ,感谢您的欣赏。 农村建房承包 合同范本 1 甲方: 家住 市 镇 村 乙方: 家住 市 镇 村 甲方拟在东阳市千祥镇 村…

    2026年10月10日
    200
  • 民法典系(民法典与民法典)

    中国民法典体系结构 中国民法典在形式上最大的特点是其独特的七编制结构:总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承和侵权责任;这是一个极富原创性的新体系。众所周知,传统的民法典体系,以法国式的三编制(人-财产-取得财产的各种方式)和德国式的五编制(总则-债法-物权-家庭-继承)为代表。相对于这些传统的民…

    2026年10月10日
    100
  • 施工合同协议的简单介绍

    施工合同协议书通用版 施工合同即建筑安装工程 承包合同 ,是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程,明确相互权利、义务关系的合同。签订及履行施工合同受到国家的严格监督管理。更多施工 合同范本 点击“ 合同范本 ”查看。 施工合同 协议书 通用版1 供方: 一工厂地址: 二工厂地址: 商务部地址:邮编…

    2026年10月10日
    000

发表回复

登录后才能评论
关注微信