工期什么算顺延怎么算得

律来帮
商家名称:
律来帮
商家认证:
VIP会员
手机号码:
18365284851
添加微信:
18365284851
温馨提示:
请说在创想鸟看到,优惠更多

 问:工期什么算顺延怎么算得

  律师解答:

  所谓工期延期,是指承包商根据法律和合同对工期延期的事实状态进行的变更,即工期延期是事实,但由于符合法律或双方约定的一些条件,双方就事件造成的延期天数达成一致。工期延期需要满足以下条件:1。施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,必然导致工期增加。在这种情况下,工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中改变设计,由于发包人改变设计,承包人无法施工的期限应从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需材料。4、一般来说,发包人未按合同支付工程款。一般来说,当事人在施工合同中约定发包人按工程进度支付工程进度款。如果发包人未支付工程进度款的,承包人有权停止工作,因此工期延误的责任由发包人承担。5、在施工过程中,发包人指定的分包商与承包衔接不当的实践中,通常存在发包人直接将钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等部分工程分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定单位施工的情况。但在施工过程中,承包人与分包人之间可能会因施工衔接不当而延误工期。在这种情况下,发包人应承担相应的延误工期责任。6、工程质量鉴定根据最高人民法院《关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》第十五条:建设工程竣工前,当事人对工程质量有争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期限为延期工期。7、不可抗力或其他因素

相关法规

  《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。

  其他人还看了:

  ★ 关于双倍工资的计算基数

  ★ 超速10%不到20%怎么处罚?

  ★ 农村合作医疗保险报销范围?

消息提醒:福州的白女士添加了微信

律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号:18365284851

微信扫描上方二维码联系我们

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至253000106@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:普法网编辑,转转请注明出处:https://law.chuangxiangniao.com/p/17882.html

(0)
上一篇 2025年2月6日 01:31:18
下一篇 2025年2月6日 01:31:22

相关推荐

  • 工期索赔成立的条件是什么

      一、工期索赔成立的条件是什么   索赔的成立,要同时具备以下三个前提条件:   (1)承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告;   (2)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;   (3)造成费用增加或工期损失的原因,根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。以上三个条件必须同时具备,缺一不可。   …

    2025年2月6日
    900
  • 建筑工程工期索赔必要条件有哪些

      一、建筑工程工期索赔必要条件有哪些?   1、与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失.   2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任.   3、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告.   二、工期索赔的事项有哪些?   1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失.   …

    2025年2月6日
    800
  • 承包人可索赔工期及费用的条件是什么?

      一、承包人可索赔工期及费用的条件是什么?   《标准施工招标文件》   第三条第七款第二项 承包人可索赔工期及费用的条件:   (1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;   (2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;   (3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏…

    2025年2月6日
    800
  • 工龄按截止日期的工期来计算?

     问:工龄按截止日期的工期来计算?   律师解答:   工作年数的工资按年计算公式,对于按照相关规定招聘的自由职业者,转为企业劳动合同制劳动者的,最后在本企业招聘自由职业者的工作时间和劳动合同制劳动者后的工作时间可以合并计算为连续工作年数。在当地实施养老保险社会统一前的自由职业者期间的连续工作年数,在当地实施养老保险社会统一后的自由职业者期间的连续工作年数,…

    法律问答 2025年2月6日
    500
  • 工期顺延是怎么回事

     问:工期顺延是怎么回事   律师解答:   所谓工期延期,是指承包商根据法律和合同对工期延期的事实状态进行的变更,即工期延期是事实,但由于符合法律或双方约定的一些条件,双方就事件造成的延期天数达成一致。工期顺延需要满足以下条件:1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。在这种情况下,工期自然顺延。2、如果发包人在施工…

    法律问答 2025年2月6日
    500
  • 什么是工期顺延?

     问:什么是工期顺延?   律师解答:   所谓工期延期,是指承包商根据法律和合同对工期延期的事实状态进行的变更,即工期延期是事实,但由于符合法律或双方约定的一些条件,双方就事件造成的延期天数达成一致。工期延期需要满足以下条件:1。施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,必然导致工期增加。在这种情况下,工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中改变设计,由…

    法律问答 2025年2月6日
    500
  • 什么叫工期

     问:什么叫工期   律师解答:   所谓工期延期,是指承包商根据法律和合同对工期延期的事实状态进行的变更,即工期延期是事实,但由于符合法律或双方约定的一些条件,双方就事件造成的延期天数达成一致。工期延期需要满足以下条件:1。施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,必然导致工期增加。在这种情况下,工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中改变设计,由于发包…

    法律问答 2025年2月6日
    500
  • 工期索赔报告范本?

     问:工期索赔报告范本?   律师解答:   我们知道,有许多因为工期延误而被耽误的重要事情,当工期被不合理延长的时候,我们应该向违约一方要求工期索赔,那么就需要写工期索赔报告,下面为大家提供一份工期索赔报告范本,供大家参考。   工期延误索赔报告书   一、索赔成立理由   1、与合同对照,工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。   …

    2025年2月5日
    300

发表回复

登录后才能评论