工期

　　一、工期索赔成立的条件是什么 　　索赔的成立，要同时具备以下三个前提条件： 　　(1)承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告; 　　(2)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失; 　　(3)造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。 　　…

　　一、建筑工程工期索赔必要条件有哪些? 　　1、与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失. 　　2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任. 　　3、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告. 　　二、工期索赔的事项有哪些? 　　1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失. 　　…

　　一、承包人可索赔工期及费用的条件是什么? 　　《标准施工招标文件》 　　第三条第七款第二项 承包人可索赔工期及费用的条件： 　　(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的; 　　(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的; 　　(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏…

工期延误赔偿标准 法律分析：工期延误赔偿标准有以下几点： 1、单项索赔，即索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合； 2、综合索赔，对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。 违约行为是指合同当事人违反合同义务的行为。违约行为是违约责任的基本构成要件，没有…

装修工期延误怎么赔偿 依具体情况而定，如果是装修公司故意拖延工期，必须依照当初双方签订的条款履行赔偿或因违约产生的损失进行赔偿计算。此外当约定违约金低于造成损失时，当事人可请求人民法院、仲裁机构予以增加。 一、装修工期延误怎么赔偿 1、依具体情况而定，如果是装修公司故意拖延工期，必须依照当初双方签订的条款履行赔偿或因违约产生的损失进行赔偿计算。此外当约定违约…

我国建设工程施工合同示范文本对索赔程序如何规定 1、根据招标文件及合同要求有关规定提出索赔意向书。2、索赔报告在索赔申请发出的28日内报出。3、监理工程师在收到承包方送交的索赔报告后，于28日内给予答复，或要求承包方进一步补充索赔理由和证据。4、当索赔事件持续进行时，承包方应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。 二、索赔意向通知和索赔通知 索赔意向通知要简…

我国建设工程施工合同示范文本对索赔程序如何规定 1、根据招标文件及合同要求有关规定提出索赔意向书。2、索赔报告在索赔申请发出的28日内报出。3、监理工程师在收到承包方送交的索赔报告后，于28日内给予答复，或要求承包方进一步补充索赔理由和证据。4、当索赔事件持续进行时，承包方应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。 二、索赔意向通知和索赔通知 索赔意向通知要简…

施工索赔流程 工程索赔的流程如下： (1)索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。 (2)发出索赔意向通知后的28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。 (3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复。 (4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28天内未予答复或未对承…

不可抗力因素有哪些? 不可抗力因素，具体包括自然灾害，例如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，例如征收、征用；以及社会异常事件，例如罢工、骚乱等。不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。 【法律依据】 《民法典》第一百八十条 因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。 不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情…

工程延误工期怎么赔偿 工程延误工期索赔标准： 1、单项索赔，即索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合； 2、综合索赔，对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。 【法律依据】 《建筑法》第七十二条 建设单位违反本法规定，要求建筑设计单位或…

工期索赔成立的条件有哪些 工期索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失； 2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任； 3、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条…