什么叫工期

律来帮
商家名称:
律来帮
商家认证:
VIP会员
手机号码:
18365284851
添加微信:
18365284851
温馨提示:
请说在创想鸟看到,优惠更多

 问:什么叫工期

  律师解答:

  所谓工期延期,是指承包商根据法律和合同对工期延期的事实状态进行的变更,即工期延期是事实,但由于符合法律或双方约定的一些条件,双方就事件造成的延期天数达成一致。工期延期需要满足以下条件:1。施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,必然导致工期增加。在这种情况下,工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中改变设计,由于发包人改变设计,承包人无法施工的期限应从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需材料。4、一般来说,发包人未按合同支付工程款。一般来说,当事人在施工合同中约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。5、在施工过程中,发包人指定的分包商与承包衔接不当的实践中,通常存在发包人直接将钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等部分工程分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定单位施工的情况。但在施工过程中,承包人与分包人之间可能会因施工衔接不当而延误工期。在这种情况下,发包人应承担相应的延误工期责任。6、工程质量鉴定根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。7、不可抗力或其他因素

相关法规

  《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。

  其他人还看了:

  ★ 关于双倍工资的计算基数

  ★ 超速10%不到20%怎么处罚?

  ★ 农村合作医疗保险报销范围?

消息提醒:福州的白女士添加了微信

律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号:18365284851

微信扫描上方二维码联系我们

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至253000106@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:普法网编辑,转转请注明出处:https://law.chuangxiangniao.com/p/17879.html

(0)
上一篇 2025年3月16日 14:26:51
下一篇 2025年3月16日 14:28:55

相关推荐

  • 工期索赔成立的条件是什么

      一、工期索赔成立的条件是什么   索赔的成立,要同时具备以下三个前提条件:   (1)承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告;   (2)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;   (3)造成费用增加或工期损失的原因,根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。以上三个条件必须同时具备,缺一不可。   …

    2025年3月30日
    1100
  • 建筑工程工期索赔必要条件有哪些

      一、建筑工程工期索赔必要条件有哪些?   1、与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失.   2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任.   3、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告.   二、工期索赔的事项有哪些?   1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失.   …

    2025年3月30日
    1100
  • 承包人可索赔工期及费用的条件是什么?

      一、承包人可索赔工期及费用的条件是什么?   《标准施工招标文件》   第三条第七款第二项 承包人可索赔工期及费用的条件:   (1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;   (2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;   (3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏…

    2025年3月30日
    1100
  • 工期延误索赔(工期延误索赔的分类)

    工期延误赔偿标准 法律分析:工期延误赔偿标准有以下几点: 1、单项索赔,即索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合; 2、综合索赔,对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。 违约行为是指合同当事人违反合同义务的行为。违约行为是违约责任的基本构成要件,没有…

    2025年3月29日
    200
  • 什么叫籍贯?籍贯与户口所在地区别是什么

      籍贯是每个人在户口薄上的都有的一类信息,是为了能够确定其相关的户口问题来的,所以籍贯在办理户口的时候,是必要的一类信息。那么今天就跟法律知识网小编一起来看看什么叫籍贯?籍贯与户口所在地区别是什么以及相关问题的解答是怎样的吧!   一、什么叫籍贯?籍贯与户口所在地区别是什么   祖居或个人出生的地方。   二、籍贯与户口所在地区别是什么   籍贯是指祖居地…

    法律知识 2025年3月29日
    800
  • 工期延误索赔(工期延误索赔计算)

    装修工期延误怎么赔偿 依具体情况而定,如果是装修公司故意拖延工期,必须依照当初双方签订的条款履行赔偿或因违约产生的损失进行赔偿计算。此外当约定违约金低于造成损失时,当事人可请求人民法院、仲裁机构予以增加。 一、装修工期延误怎么赔偿 1、依具体情况而定,如果是装修公司故意拖延工期,必须依照当初双方签订的条款履行赔偿或因违约产生的损失进行赔偿计算。此外当约定违约…

    2025年3月29日
    200
  • 工程索赔案例,工期索赔例题?

    工期索赔例题? 工期索赔的案例现在很多,工期案例主要指未按规定期限完成工期,例有一工程队承包了某企业的一项在规定时间内必须完成的工程,工程队进入工地按工程进展规定开始施工作业,而在作业中由于出现了未预知原因致使工期未按工期完成,而企业要求赔款,因为按工期完工,造成了损失。 建筑工程合同纠纷案例分析怎么写? 这是一个典型的因业主直接发包工程导致工程延期和质量问…

    法律资讯 2025年3月29日
    200
  • 工期索赔报告(工期索赔报告包括索赔条件,论据,论证)

    我国建设工程施工合同示范文本对索赔程序如何规定 1、根据招标文件及合同要求有关规定提出索赔意向书。2、索赔报告在索赔申请发出的28日内报出。3、监理工程师在收到承包方送交的索赔报告后,于28日内给予答复,或要求承包方进一步补充索赔理由和证据。4、当索赔事件持续进行时,承包方应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。 二、索赔意向通知和索赔通知 索赔意向通知要简…

    2025年3月28日
    100
  • 工期索赔报告(工期索赔报告内容)

    我国建设工程施工合同示范文本对索赔程序如何规定 1、根据招标文件及合同要求有关规定提出索赔意向书。2、索赔报告在索赔申请发出的28日内报出。3、监理工程师在收到承包方送交的索赔报告后,于28日内给予答复,或要求承包方进一步补充索赔理由和证据。4、当索赔事件持续进行时,承包方应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。 二、索赔意向通知和索赔通知 索赔意向通知要简…

    2025年3月28日
    200
  • 工期索赔报告(工期索赔报告的附件)

    施工索赔流程 工程索赔的流程如下: (1)索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知。 (2)发出索赔意向通知后的28天内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。 (3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复。 (4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28天内未予答复或未对承…

    2025年3月28日
    200
  • 不可抗力因素(不可抗力因素索赔工期和费用吗?)

    不可抗力因素有哪些? 不可抗力因素,具体包括自然灾害,例如台风、地震、洪水、冰雹;政府行为,例如征收、征用;以及社会异常事件,例如罢工、骚乱等。不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。 【法律依据】 《民法典》第一百八十条 因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。 不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情…

    2025年3月28日
    200
  • 什么叫熟地和生地

      生地指未形成建设用地条件的土地;熟地指已具备一定的供水、排水、供电、通讯、通气、道路等基础设施条件和完成地上建筑物、构筑物动拆迁的形成建设用地条件的土地。

    法律知识 2025年3月26日
    800
  • 什么叫无暴力犯罪记录

      在我国,暴力事件总是频繁发生,众所周知,暴力犯罪会带来恶劣的社会影响和严重的社会后果。那么无暴力犯罪记录又是什么呢?接下来,关于什么叫无暴力犯罪记录的详细内容,就由法律知识网的小编为您做更进一步的解答,一起来看看吧!   一、什么叫无暴力犯罪记录   暴力犯罪,是指使用暴力手段(包括以暴力相威胁),以特定的或者不特定的人或物为侵害象,蓄意危害他人人身安全…

    法律知识 2025年3月26日
    800
  • 什么叫撤诉?

      撤诉包括撤回起诉、反诉和撤回上诉。撤诉是当事人的一项民事诉讼权利。在一审程序中,从人民法院立案起至宣告判决前的任何阶段,当事人都有权用书面或者口头方式申请撤回起诉或者反诉。申请提出后,是否准许撤诉,则由人民法院决定。对于因规避法律而撤诉,或者撤诉可能损害国家、集体或者他人利益的,人民法院有权不予批准。在二审程序中,从上诉人提交上诉状起至宣告判决之前,上诉…

    法律知识 2025年3月25日
    800
  • 什么叫医疗事故责任程度?

      医疗事故责任程度就是我们常说的医疗事故责任划分比例,换句话说,就是双方应该负责的程度。我们都知道现今的医患关系比较紧张,医疗事故发生之后,就会受到广大人民群众的关注,解决医疗事故的过程中,需要涉及到医疗事故责任程度划分的问题即判定医疗过失行为的责任程度,下面普法知识网网的小编为您详细介绍。   一、什么叫医疗事故责任程度?   (1)完全责任:指医疗事故…

    2025年3月25日
    800

发表回复

登录后才能评论