工期索赔报告范本?

律来帮
商家名称:
律来帮
商家认证:
VIP会员
手机号码:
18365284851
添加微信:
18365284851
温馨提示:
请说在创想鸟看到,优惠更多

 问:工期索赔报告范本

  律师解答:

  我们知道,有许多因为工期延误而被耽误的重要事情,当工期被不合理延长的时候,我们应该向违约一方要求工期索赔,那么就需要写工期索赔报告,下面为大家提供一份工期索赔报告范本,供大家参考。

工期索赔报告范本?

  工期延误索赔报告书

  一、索赔成立理由

  1、与合同对照,工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

  2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

  二、索赔的依据

  按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔。

  三、索赔事项概述

  由我单位承建的某项目,于2013年12月27日举行开工典礼,于2013年12月28日我单位积极组织进场,投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自2014年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处于停工、半停工状态,至2014年4月26日开始复测a区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日,延期时间为54天。根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量土方,局部存在成片大量石方,与原设计地质情况不符,从而增大了施工难度和增加了施工时间。根据甲乙双方签订的施工合同:专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔54天。通用条款2.4.3项发包人向承包人提供地质勘测资料等相关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。

  四、索赔项目

  1、人工费:由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工和工资上涨费。

  2、施工机械费:因索赔事件发生,额外工作增加的机械使用费,工效降低以及机械停工、窝工的费用,现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。

  3、管理费:因索赔事件发生,额外增加的现场管理和公司管理费,按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

  4、利息:主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。

  5、措施费:包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

  五、索赔计算

  1、人工费:工日:17×54工日=918工日人员窝工按照定额单位乘以0.75,52.23元x0.75×918=35960元 工资上涨费不予考虑。

  2、施工机械费:挖机350型2台市场租赁价48000元/月,推土机16t2台市场租赁价24000元/月。 48000元x54÷30×2=172800元 24000元x54÷30×4=172800元

  3、管理费 合同工期120天,现延期54天,投标管理费为1240949.7元 工程延期管理增加费用:1240949.7÷120×54=558427元

  4、利息 履约保证金115万元,按照现行中国人民银行规定的同期贷款利润5.6%计算。 1150000元x54÷30×5.6%=115920元

  5、措施旨 合同工期120天,现延期54天,投标措施旨为381448.67元 工程延期管理增加费用:381448.67÷120×54=171652元 工程延期索赔合计:1227559元

  六、索赔说明

  此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔,主要是因为工期延期索赔所产生的费用。

  承包单位

  日期:

  其他人还看了:

  ★ 发生医疗事故怎么赔偿

  ★ 经济案件取保候审保证金交多少

  ★ 追逃撤销后公安系统还会有记录吗

消息提醒:福州的白女士添加了微信

律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号:18365284851

微信扫描上方二维码联系我们

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至253000106@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:普法网编辑,转转请注明出处:https://law.chuangxiangniao.com/p/14387.html

(0)
上一篇 2025年2月5日 22:57:32
下一篇 2025年2月5日 22:57:38

相关推荐

  • 工期索赔成立的条件是什么

      一、工期索赔成立的条件是什么   索赔的成立,要同时具备以下三个前提条件:   (1)承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告;   (2)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;   (3)造成费用增加或工期损失的原因,根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。以上三个条件必须同时具备,缺一不可。   …

    2025年2月6日
    900
  • 建筑工程工期索赔必要条件有哪些

      一、建筑工程工期索赔必要条件有哪些?   1、与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失.   2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任.   3、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告.   二、工期索赔的事项有哪些?   1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失.   …

    2025年2月6日
    800
  • 承包人可索赔工期及费用的条件是什么?

      一、承包人可索赔工期及费用的条件是什么?   《标准施工招标文件》   第三条第七款第二项 承包人可索赔工期及费用的条件:   (1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;   (2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;   (3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏…

    2025年2月6日
    800
  • 2020年节能环保倡议书范本

      节能环保都是作为现代人应该履行的一个义务,有多人知道如何写年节能环保倡议书范本呢?那么为了让大家能够详细了解2020年节能环保倡议书范本的相关法律问题,下面将由法律知识网小编为大家详细介绍相关内容,希望对大家有所帮助。   一、2020年节能环保倡议书范本   尊敬的老师、亲爱的同学们:   坚持节约资源和保护环境是我国的基本国策,关系人民群众切身利益和…

    法律知识 2025年2月6日
    900
  • 2019年节能环保倡议书范本

      在我们的社会生活当中,对于环保的理念是非常重,人们越来越重视生活环境,倡导一起爱护地球,爱护生存环境。接下来和法律知识网小编一起学习一下下面这一篇文章。2019年节能环保倡议书范本是怎样?希望对你当前所面临的问题能够有所帮助。   一、2019年节能环保倡议书范本   校园环保低碳倡议书   敬爱的老师、亲爱的同学们:   绿树成阴、鲜花竞放、空气清新、…

    法律知识 2025年2月6日
    1000
  • 2022最新土地征收协议书范本怎么写

      去农村进行征收土地不仅要满足一定的要求和条件,还要和土地的所有者签订有效的征收协议书,这样的话征收土地才能算真正的完成。那么对于2022最新土地征收协议书范本怎么写?下面就让法律知识网小编为大家带来的2022最新土地征收协议书范本怎么写相关内容,一起来看看吧。   一、2022最新土地征收协议书范本怎么写   2022年土地征地协议范本   甲方:   …

    法律知识 2025年2月6日
    900
  • 私企土地征用协议书范本

      征用不等于征收,它只是一段时间的使用,在实际生活中,一些私人企业也会征用一些土地来发展自己的产业,因此必然会需要签订土地征用协议书,那私企土地征用协议书范本是怎样的?土地征用赔偿标准?土地征用程序是怎样的?针对这几个问题下面法律知识网小编为您解答疑惑,希望能够对您有所帮助。   一、私企土地征用协议书范本  甲方:   乙方:   甲方因建设******…

    法律知识 2025年2月6日
    1000
  • 村集体土地征用协议书范本

      随着经济全球化步伐的加快,我国经济发展迅速,各种企业工厂不断兴起,这就涉及到土地的使用问题。农村的大多都是集体土地,征用价格低廉。很多企业就纷纷开始征用农村集体土地。农村集体土地不断被征用,而任何事项的征用都必须有协议书。那么,本篇文章就主要讲述村集体土地征用协议书范本。   村集体土地征用协议书范本  甲方:×××区××镇×××村村民委员会   乙方:…

    法律知识 2025年2月6日
    1000
  • 最新民事调解再审申请书范本

      法院制作的调解书,是对调解协议的确认,是调解结案的法定程序,具有与法院判决相同的既判力、形成力或执行力,除非是违反了自愿合法的原则,否则当事人必须遵守。如果不服,就只有通过再审程序了。今天法律知识网小编就带您一起了解下最新民事调解再审申请书范本。   一、最新民事调解再审申请书范本   申请再审人(原审一审被告):刘xx,女,xxx年4月13日出生,汉族…

    法律知识 2025年2月6日
    800
  • 学校财务借条范本的格式是怎样的

      一、学校财务借条范本的格式是怎样的?   借条   借款人 :姓名:____性别:____民族:____出生年月日:______家庭住址:________________身份证号码:______________   出借人:姓名:____性别:____民族:____出生年月日:______家庭住址:________________身份证号码:______…

    法律知识 2025年2月6日
    800
  • 正规借条范本是怎么样的?

      一、正规借条范本是怎么样的?   贷款人(出借人):×××   借款人:×××   法定住所及邮编:(实际经营场所及邮编):×××××××××   法定代表人:××× 电话及传真:××××××××手机:×××××××××××   担保人:×××   法定住址及邮编:(实际住址及邮编):×××××××××   办公电话:×××××××× 家庭电话:××××…

    2025年2月6日
    600
  • 国际资信评级报告基本内容

      以某两间公司评级报告为例,国际资信评级报告通常包含以下几方面的内容:   (1) 评级的基本信息:在评级报告的首页上,首先都标明了被评级公司的名称、信用级别及其对未来评级所作出的正面、稳定、负面或不确定的展望等基本信息,穆迪还包括历史评级级别。两家机构都突出了评级分析师的姓名、机构所在区域、联系电话等。   (2) 评级目的:两家机构首页都注明了评级性质…

    法律知识 2025年2月6日
    300
  • 国内资信报告服务介绍

      国内企业信用报告简称国内资信报告,可以提供全国各省、市、自治区企业的资信调查报告服务。   (1) 企业财务报告   主要内容:财务状况、财务分析   作 用:帮助客户快速有效地评估信用,规避风险,增强赢利能力。(样本)   (2) 企业概要报告   主要内容:注册资料及股东、历史沿革、主要负责人、经营状况、简单财务及银行   作 用: 帮助客户判断企业…

    法律知识 2025年2月6日
    700
  • 合伙人制度协议书书范本

      合伙人是我国生产经营的一种经营模式,是指两个或两个以上的自然人或法人可以以合伙的形式组成公司、企业,共享公司的利润,承担对公司的无限责任,组成合伙人公司需要当事人签订合伙协议,下面就由法律知识网小编为您介绍合伙人制度协议书书范本。   一、合伙人制度协议书书范本   (一)合伙投资人的姓名及其住所   1、xxx ,身份证号:住所:   2、xxx ,身…

    法律知识 2025年2月6日
    700
  • 合伙购房协议书范本(合资购房)

      甲方:   乙方:   甲乙双方经过平等、充分协商,就双方共同投资购买物业之相关事宜达成如下协议,以资信守:   一、 甲乙双方共同投资,购买一套位于上海市 ,房产总价款 万元人民币。   二、 出资金额、出资比例   甲方出资 元人民币。   乙方出资 元人民币。   甲方、乙方各出资50% 。   三、 产权比例   甲方享有共同所购物业 50% 的…

    法律知识 2025年2月6日
    700

发表回复

登录后才能评论