民法典关于窝工费窝工费计算标准

律来帮
商家名称:
律来帮
商家认证:
VIP会员
手机号码:
18365284851
添加微信:
18365284851
温馨提示:
请说在创想鸟看到,优惠更多

窝工计算标准

1、窝工日期:首先确定窝工的工期,停工了多长时间,这是基础。

2、人工费的计算:统计人员的种类,管理人员、技工、普工等的每个种类的人工费是多少,再乘以相应的窝工天数。作为施工单位可以把这些人员分类,按实际或市场价分别计算人工费,这样费用会多一些,但是业主肯定不会这么给,一般按投标时的人工单价来计算,需要自己把握。

3、机械费、材料租赁费等计算:同人工费一样,总之现场有什么就把相应的单价乘以窝工的天数。

4、赶工费:如果合同竣工工期不能变,所以要把窝工的工期抢回来,肯定需要加班加点抢工期,再把赶工费也计算上;如果竣工工期可以协商,不要赶工费,就向业主表明情况,把合同工期相应顺延。

没有合同停窝工损失怎么主张?

1、涉及隐蔽工程,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查,如发包人未及时检查,承包人可以要求顺延工期,并有权要求发包人赔偿窝工损失。

2、合同约定由发包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,发包人未按照约定的时间和要求提供,承包人可以要求顺延工期,并有权要求发包人赔偿窝工损失。

3、发包人不履行告知变更后的施工方案、施工技术交底、完善施工条件等协作义务,致使承包人窝工,以至难以完成工程项目建设,承包人催告在合理期限内履行,发包人逾期仍不履行的,承包人有权要求发包人赔偿窝工损失。

不可抗力发生后人员窝工费可以索赔吗?

不应该索赔,但可以要求给一定的伙食费。

建筑工程因政府公益活动导致停工所发生的窝工费用由谁承担?

若是政府有出具正式公函或公告等型式之法定文件者.通知停工日视为法定不能工作日.则窝工费由施工方自行承担.或者甲乙双方各承担一半责任.此外.若为政府因素则可透过正常申请管道要求政府减少或免除建设工程中的相关规费.

东莞市窝工费标准?

1、停工、窝工的工日单价按普通工日单价的60%计算综合价格;工日数按施工现场直接生产工人(包括机械操作人员,不包括管理人员)人数计算。管理人员工资一般按现场直接生产工人窝工工资总额的20%计算。

2、 停工、窝工的工日一般按不多于3个月的实际停工天数计算,停工超过3个月时,作为窝工的承包方应该考虑止损措施。如果有超过部分由承发包双方另行协商。

1) 机械停置台班单价按《施工机械台班定额》中相应机械的台班折旧费的60%计算综合价格;机械停置台班数量按以下公式计算:

机械停置台班=额定年工作台班*机械停置期(天)/365

式中的额定年工作台班是指《施工机械台班定额》中规定的机械年工作台班。

2) 长期停工的工程,固定机械(指《施工机械台班定额》)中单独计算安拆费用的机种)的机械停置期一般按不多于3个月的实际停置天数计算,停工超过3个月时,作为窝工的承包方应该考虑止损措施。如果有超过部分由承发包双方另行协商;其他机械的机械停置期一般按不多于20天的实际停置天数计算,停工超过20天时,超过部分由承发包双方另行协商。

3、 停工、窝工的工日费用、机械停置费经双方确认后,均列入“其他项目清单计价表”中的“零星工作项目费”计价。

消息提醒:福州的白女士添加了微信

律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号:18365284851

微信扫描上方二维码联系我们

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至253000106@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:普法网编辑,转转请注明出处:https://law.chuangxiangniao.com/p/612164.html

(0)
上一篇 2025年3月17日 18:46:39
下一篇 2025年3月17日 18:46:54

相关推荐

  • 房贷月供计算方法(房贷月供计算方法房贷月供计算方法)

    房贷月供计算公式是什么?房贷月供怎么算 房贷分两种支付方式:等额本息和等额本金,具体公式如下:等额本息:〔贷款本金×月利率×(1+月利率)^还款月数〕÷〔(1+月利率)^还款月数-1〕等额本金:每月还款金额 = (贷款本金 / 还款月数)+(本金 — 已归还本金累计额)×每月利率其中^符号表示乘方。2个月就是2次方。 房贷如何计算月供? 房贷计算月供的公式有…

    2025年4月2日
    200
  • 上海医疗保险(上海医疗保险报销标准)

    上海2022年医保政策是什么? 法律分析:基本医疗保险包括职工基本医疗保险和城镇居民医疗保险。城镇居民医疗保险费用为:一年是121.00元/人。职工基本医疗保险由用人单位和个人共同缴纳。 高血压、糖尿病,简称“两病”。参加我市城镇居民基本医疗保险,经我院诊断明确患有“两病”确需采取药物治疗的患者。不设起付线。在每年原有门诊报销450元基础上,高血压、糖尿病医…

    2025年4月2日
    200
  • 社会抚养费标准(成都市非婚生子女社会抚养费标准)

    社会抚养费怎么收取的 社会抚养费征收标准如下: 1、符合再生育一个子女条件未取得生育证生育的,按照双方上年度总收入的百分之三十征收; 2、违法多生育一个子女的,按照双方上年度总收入的二至六倍征收,重婚生育或者与配偶之外的人生育的按照六至八倍征收; 3、社会抚养费征收标准的计征基数; 4、符合法定再生育条件妊娠十四周以上擅自终止妊娠、或者谎报婴儿死亡、或者遗弃…

    2025年4月2日
    200
  • 占地赔偿(国家征用土地赔偿标准)

    征用土地补偿标准 征收耕地补偿标准 旱田平均每亩补偿5.3万元 水田平均每亩补偿9万元 菜田平均每亩补偿15万元 征收基本农田补偿标准 旱田平均每亩补偿5.8万元 水田平均每亩补偿9.9万元 菜田平均每亩补偿15.6万元 征收林地及其他农用地补偿标准 征收林地及其他农用地平均每亩补偿13.8万元 征收集体建设用地补偿标准 征收工矿建设用地、村民住宅、道路等集…

    2025年4月2日
    500
  • 新车上牌费用计算(新车上牌流程及费用计算)

    汽车上牌需要多少费用 新车上牌自己去车管所办理的话,费用在180-200元左右,委托4S店收300元手续费,总价在500元左右。 汽车号牌,是国家车辆管理法规规定的具有统一格式、统一式样,由车辆管理机关经过申领牌照的汽车进行审核、检验、登记后,核发的带有注册登记编码的硬质号码牌。 汽车号牌一般为两面,分别按规定安装在汽车前后部指定位置上。汽车号牌是准许汽车上…

    2025年4月2日
    200
  • 工资薪金所得个人所得税计算方法(工资薪金所得如何计算个人所得税)

    工资的个人所得税如何计算 工资个税的计算公式为:应纳税额工资薪金所得-“五险一金”-扣除数)×适用税率-速算扣除数。个税免征额是3500,使用超额累进税率的计算方法如下:缴税月应纳税所得额*税率-速算扣除数,实发工资发工资-四金-缴税。全月应纳税所得额应发工资-四金)-3500。 《中华人民共和国税收征收管理法》 第一条为了加强税收征收管理,规范税收征收和缴…

    2025年4月2日
    200
  • 民法典用人单位包括,民法典用人单位罚款标准?

    民法典用人单位罚款标准? 劳动损害如果属于工伤的,由工伤保险基金和用人单位共同承担赔偿责任。如果没有购买工伤保险的,由用人单位承担赔偿责任。 《中华人民共和国工伤保险条例》 第六十二条 用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加的,由社会保险行政部门责令限期参加,补缴应当缴纳的工伤保险费,并自欠缴之日起,按日加收万分之五的滞纳金;逾期仍不缴纳的,处欠缴数…

    法律资讯 2025年4月2日
    200
  • 民法典房产产权人变更,新民法典关于房产过户规定?

    新民法典关于房产过户规定? 房屋过户新规房屋过户新规定如下:房屋过户,是指房屋出售或捐赠时,原所有权人将房屋所有权转移到新主人名下,在房地产交易中心进行的登记。关键是看房子是否已满2年,出卖人是否有独栋房,购房人是否首次购房,一般二手房交易需要缴纳的税费。《中华人民共和国城市房地产管理法》第六十一条规定,以出让或者划拨方式取得土地使用权,应当向县级以上地方人…

    法律资讯 2025年4月2日
    100
  • 北京市律师收费标准(北京市律师收费标准2022)

    北京律师事务所收费标准 按照北京市律师收费标准的规定,刑事律师代理案件会根据案件性质、标准、难易程度、复杂程度等,根据不同的情形收取律师费用。例如说:金融类犯罪、职务类犯罪、毒品类犯罪、涉黑性质类案件相对收费标准就比较高。当然根据刑事律师代理案件的能力程度、经验程度和知名度收费标准也是不一样的。对于刑事案件,北京的律师收费均是分阶段收取费用的,一般来说刑事案…

    2025年3月31日
    300
  • 离婚诉讼费收费标准2021(离婚诉讼费收费标准2022)

    离婚案律师费用收取标准2021 离婚案件的律师费的收费标准,一般来说,不涉及财产的离婚案件一审律师费3000-10000元。有财产纠纷的,还要按财产数来支付一定比例的律师费,最终的律师费可以与律师确定。法院收取离婚案件的标准:若无财产纠纷,法院会收50-300左右诉讼费。若有财产,超过20万以上的财产部分按规定比例分段收取。诉讼费可以由败诉方支付或最后由双方…

    2025年3月31日
    200
  • 年利率计算公式(银行贷款年利率计算公式)

    银行年利率怎么算的 银行一年利率即是年利率。一年期的计算公式是 利本和=本金*(1+利率)。 如果说本金是20000,银行一年利率(即年利率)是2.0%,则本利和=20000*(1+2%)=20400 即利息=20000*0.02 =400 本利和=本金+利息=20000+400=20400 【拓展资料】 1.利率 (中文名: 利率 制定单位: 中央银行 又…

    2025年3月31日
    200
  • 泉州离婚律师(泉州离婚律师收费标准)

    离婚律师里面的女演员 《离婚律师》是由上海耀客文化传媒有限公司出品,陈彤编剧,杨文军执导,吴秀波、姚晨、张萌、方中信领衔主演。 片中主要女演员如下示: 1、罗鹂律师由姚晨饰演 姚晨,1979年10月5日出生于福建省泉州市,毕业于北京电影学院, 中国内地女演员。 演艺经历 2001年,参演电影《七星期无人入睡》饰演季玲,同年与任程伟主演电视剧《神鞭》,剧中饰展…

    2025年3月31日
    200
  • 人身保险案例(人身保险案例计算题)

    人身意外保险案例分析 某甲,死亡的近因是车祸,属于保险责任,保险公司应该赔偿;某乙,死亡的近因是心脏病,属于除外责任,保险公司不承担死亡给付责任,但应承担乙因车祸导致骨折的赔偿责任。 人身保险案例分析 《受益人与被保险人同时死亡索赔案 》?? 被保险人田氏年长于受益人赵某故应认定她先于赵某死亡即受益权已转化为现实的财产权保险金理应作为受益人赵某的遗产由其继承…

    2025年3月31日
    100
  • 偷盗罪立案标准(偷盗罪立案标准河南省)

    盗窃罪的立案标准 1、数额标准根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》的第一条规定,一般情况下,盗窃公私财物价值一千元至三千元以上,三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。因此,盗窃罪的立案标准,在数额上面一般是1000元-3000元…

    2025年3月31日
    100
  • 伤残军人抚恤金标准2021标准表(伤残军人抚恤金2021年最新标准)

    2021伤残军人抚恤标准表? 2021年的抚恤标准还未颁布,以下是2020年的抚恤标准: 从2020年8月1日起 一级残疾等级残疾,因战:72850元,因公:70550元,因病:68240元 二级残疾等级残疾,因战:65930元,因公:62460元,因病:60130元 三级残疾等级残疾,因战:57850元,因公:54360元,因病:50920元 四级残疾等级…

    2025年3月31日
    300

发表回复

登录后才能评论