成都工期延误索赔流程,工地停工误工费赔偿标准

律来帮
商家名称:
律来帮
商家认证:
VIP会员
手机号码:
18365284851
添加微信:
18365284851
温馨提示:
请说在创想鸟看到,优惠更多

(1)工期顺延的停窝工损失索赔

狭义的工期索赔,即承包方提出的索赔,是指承包方因非自身原因造成的工期延误,向发包方提出顺延工期、停窝工损失等索赔请求。广义的工期索赔,发包方和承包方都可以独立向对方提出相应的工期索赔与反索赔,但其目的和主张内容却有所不同。承包方提出的工期索赔主要目的是顺延工期、弥补停窝工损失;发包方针对承包方提出的工期反索赔主要是弥补工期延误的损失。

据此,开工日期后,发包人拖延提供场地等施工条件,导致停、窝工的,承包人可申请顺延工期并要求赔偿损失。以发包人提供开工许可证为例,根据《建筑法》第7条、第8条规定,发包人取得施工许可证后,通常认为开工条件已经具备,可进行工程建设。由于发包人处于强势地位,往往会要求承包人在施工场地未完全合格移交,或未及时提供经批准的施工图纸,或未办理施工许可证等情况下进行进场施工。

根据《施工合同司法解释》第8条的原则,以实际进场施工时间为开工日期,承包人的工期随即开始起算。《广东省高级人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件疑难问题的解答》(2017)第19条规定:“虽然发包人未取得施工许可证,但承包人已实际开工的,应以实际开工之日为开工日期,合同写有约定的除外。因未取得施工许可证而被行政主管部门责令停止施工的,停工日期可作为工期顺延的事由。”

工期顺延不仅仅延误总工期,还要区分可以索赔损失的工期延误天数以及不可以索赔损失的工期顺延天数。值得注意的是,不具备施工条件导致停工窝工的,如认定开工日期从具备施工条件之日起算,则不涉及工期顺延问题,可能导致承包人难以索赔停工窝工损失。这将对承包人不利。为了避免此类风险,一方面承包人可在发包人未取得施工许可证前明确拒绝进场施工。另一方面,如果应发包人要求必须进场施工的,则承包人应当就施工现场不具备施工条件无法全面施工及时与发包人以函件形式沟通,并根据现有施工条件向发包人告知施工的进度情况,证明自身已尽到避免损失扩大化的义务。[1]

(2)结论为合格的质量鉴定期间的索赔

《建设工程司法解释(一)》第11条规定:“建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。”该规则适用应满足三点:一是工程竣工验收前就质量问题发生争议;二是通过鉴定程序确定工程质量情况;三是争议工程质量是合格的。该规则核心在于争议工程质量是否合格。最高人民法院认为:“如果工程质量是合格的,对于承包人来说,把工程质量的鉴定期间作为顺延工期期间是比较合理和公平的。反之,如果工程质量经鉴定为不合格的,工期不应顺延,承包人应承担逾期交工的违约责任。”[2]

(3)工程变更导致工期延长的索赔

根据2017年版《建设工程施工合同(示范文本)》第10.6条规定:“因变更引起工期变化的,合同当事人均可要求调整合同工期,由合同当事人按照第4.4款【商定或确定】并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。”据此,工程变更导致工期延长的,承包人可以申请顺延工期。反之,工程变更未导致工期延长的,承包人就不能可以申请顺延。工程变更发生在相应工作开始采购前,且没有增加工程量的,显然就不能顺延工期。

实务中,因工程变更发包人主张缩减工期的较少,主要是争议在于发包人履行合同过程中变更设计,造成承包人停工、缓建、返工、改建的,承包人要求顺延工期。如果工程变更导致工期增加或施工难度增大等致使工期延误的,承包人可申请工期顺延,但应当承担举证责任。同理,如果该变更减少工程量或降低施工难度等致使工期可能缩短的,发包人希望缩短工期的,发包人承担举证责任,证明变更后的合理工期。

(4)增加工程量的可按类似项目索赔

在承包范围之外增加工程量,实质上是在原合同之外创设了一个新的增加工程量法律关系,双方应当在补充协议中就增加的工程量另行约定工期。在双方没有另行约定的情况下,承包范围之外新增工程量,导致工期拖延的,可比照类似项目每天工程量,确定该新增工程量可顺延的天数。

值得注意是,工程量增加可以参照类似项目计算其合理工期,并不意味着该合理工期是可以顺延的工期。承包人还应该证明因果关系,即该工程量在关键线路上,该工程量的合理工期就是合同工程应该顺延的工期。

合同履行过程中因合同内容的变更,如建筑材料、施工工艺、设计变更等,这些变更对工程量变化导致工期延长或减少的,需要专业鉴定机构予以确定。在发包方否认内容的变更导致工期延长的情况下,由承包方承担举证责任较为合适;对于工程量增加导致的工期顺延,发包人认为工期顺延时间超过合理期间的,由发包人承担举证责任,即发包人申请对增加的工程量进行鉴定。对于因天气、重大流行疾病和重大体育赛事等事由导致的工期顺延,应当由承包方承担举证责任。一般而言,对于天数较少,对整体工期影响不大或可以通过常识确定顺延天数的,可以由法院依据职权酌定较为合适,必要时可以请专业鉴定机构进行咨询;对于争议较大,或对工期影响较大,因法院并非工程方面的专业性机构,应当由负有举证义务的一方即承包方提请专业机构进行鉴定。[3]

消息提醒:福州的白女士添加了微信

律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号:18365284851

微信扫描上方二维码联系我们

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至253000106@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:普法网编辑,转转请注明出处:https://law.chuangxiangniao.com/p/394325.html

(0)
上一篇 2025年2月11日 01:39:22
下一篇 2025年2月11日 01:39:37

相关推荐

  • 房屋买卖合同已签订定金收了还能返悔吗

    问题解答: 房屋买卖合同已签订定金收了不能返悔。买方按约履行的,定金应抵作价款或退回;因特殊情况天然要素导致不能签定生意合同的,定金可以退回;售卖方违约导致不能履行的,定金可以退回双倍。 法律依据: 《民法典》第五百八十六条 当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定;但是,不得超过主合同标的额的百分…

    合同纠纷 2025年7月11日
    500
  • 分公司有定合同的资格吗

    问题解答: 分公司经总公司授权有定合同的资格,可以单独对外签订合同。分公司已领取营业执照且从事相关的经营活动,虽不具备独立的主体资格,但因属于总公司下属的直接从事业务经营活动的分支机构,经授权有权签订合同。 法律依据: 《公司法》第十四条 公司可以设立分公司。设立分公司,应当向公司登记机关申请登记,领取营业执照。分公司不具有法人资格,其民事责任由公司承担。公…

    合同纠纷 2025年7月11日
    300
  • 发生经济纠纷时如何去解决

    问题解答: 发生经济纠纷时应当先行私下协商解决,通过相互协商解决纠纷;不能协商一致的,可以要求有关机构调解;协商不成不愿调解的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁;没有达成仲裁协议的,可以将合同纠纷起诉到法院寻求司法解决。 法律依据: 《仲裁法》第二条 平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷,可以仲裁。 《民事诉讼法》第一百二十五…

    合同纠纷 2025年7月11日
    500
  • 承包合同是不是租赁合同

    问题解答: 承包合同不是租赁合同。承包合同是发包方与承包方之间达成的关于标的物权利义务关系的协议,租赁合同是当事人一方将标的物交付另一方使用另一方为此支付租金并于期满后归还标的物的协议,二者非同一法律关系。 法律依据: 《民法典》第七百零三条 租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益,承租人支付租金的合同。 第七百零四条 租赁合同的内容一般包括租赁物的名…

    合同纠纷 2025年7月11日
    600
  • 补充协议不签署原合同是否有效

    问题解答: 补充协议不签署原合同有效。补充协议应当写明需要补充的内容,同时需要明确主合同的正文内容或者采用将主合同作为附件的形式。已经存在的主合同不以补充协议的存在为前提,不受补充协议的制约独立存在。 法律依据: 《民法典》第五百一十条 合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同…

    合同纠纷 2025年7月11日
    400
  • 民法典中居间合同是否有解除权

    问题解答: 民法典中居间合同有解除权。一方可以与另一方协商一致解除居间合同,或者在合同中约定或法定的解除条件发生后向另一方送达解约通知,通知到达对方时解除权人依法解除居间合同。 法律依据: 《民法典》第五百六十二条 当事人协商一致,可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时,解除权人可以解除合同。 第五百六十三条 有下列情形之一的,…

    合同纠纷 2025年7月11日
    600
  • 电子合同订立的条件有什么

    问题解答: 电子合同订立的条件有:合同签署的各方已经经过实名认证;各方具有相应的民事行为能力意思表示真实;电子合同上的签名是电子签名法认可的可靠电子签名。 法律依据: 《电子签名法》第四条 能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为符合法律、法规要求的书面形式。 《民法典》第四百六十九条 当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式…

    合同纠纷 2025年7月11日
    600
  • 房屋买卖合同解除的法定条件有哪些

    问题解答: 房屋买卖合同解除的法定条件有:出卖人逾期交房超过一定期限的;出卖人的房屋质量不符合合同约定标准、不能修复或经修复仍不能达到约定质量标准的;出卖人不能依约取得房屋所有权证书的;出卖人的房屋面积误差比绝对值超过3%的;出卖人擅自变更规划设计的。 法律依据: 《民法典》第五百六十三条 有下列情形之一的,当事人可以解除合同: (一)因不可抗力致使不能实现…

    合同纠纷 2025年7月11日
    600
  • 不过户的房屋买卖合同有法律效果么

    问题解答: 不过户的房屋买卖合同有法律效果,但当事人对房屋仅享有债权,不发生物权变动的效力。依法登记领取权属证书是物权变动的权利要件,不属于合同生效要件,是否办理物权登记不影响房屋买卖合同的法律效力。 法律依据: 《民法典》第二百零九条 不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但是法律另有规定的除外。依法属于国家所有的…

    合同纠纷 2025年7月11日
    600
  • 不履行合同时可以退定金吗

    问题解答: 不履行合同时能退定金。双方按约履行的,定金应抵作价款或退回;给付定金的一方不履行债务的,无权请求返还定金;收受定金的一方不履行债务的,应当双倍返还定金。 法律依据: 《民法典》第五百八十六条 当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定;但是,不得超过主合同标的额的百分之二十,超过部分不产生…

    合同纠纷 2025年7月11日
    700
  • 表见代理的具体效力

    问题解答: 表见代理的效力是:第三人未经当事人的授权用其名义订立合同,合同对当事人不发生法律效力。当事人授权的、当事人虽不知情但事后仍对该合同进行追认的,合同有效。 法律依据: 《民法典》第一百七十一条 行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后,仍然实施代理行为,未经被代理人追认的,对被代理人不发生效力。相对人可以催告被代理人自收到通知之日起三十日内予以…

    合同纠纷 2025年7月11日
    400
  • 被人胁迫签了合同应该怎么办

    问题解答: 被人胁迫签了合同应该请求人民法院或者仲裁机构解除,或者可以协商解除。以胁迫手段使对方违背真实意思订立的合同,受胁迫方在履行合同时有权依法请求撤销。 法律依据: 《民法典》第一百五十条 一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。 第一百五十三条 违反法律、行政法规的强制性…

    合同纠纷 2025年7月11日
    500
  • 保证合同要包括哪些内容

    问题解答: 保证合同要包括的内容有: 1、被保证的主债权种类、数额; 2、债务人履行债务的期限; 3、保证的方式; 4、保证担保的范围; 5、保证的期间; 6、双方认为需要约定的其他事项。 法律依据: 《民法典》第六百八十一条 保证合同是为保障债权的实现,保证人和债权人约定,当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时,保证人履行债务或者承担责任的合同。…

    合同纠纷 2025年7月11日
    400
  • 保证期间约定不一致怎么办

    问题解答: 保证期间约定不一致的保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。保证合同的签订遵循的是意思自治原则,在不违反法律的情况下,双方当事人可以自由的约定合同内容,包括保证时间等条款。保证期间应当遵循当事人的合同约定,合同没有约定的保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。 法律依据: 《民法典》第六百九十二条 保证期间是确定保证人承担保证责任的期间,不发生中…

    合同纠纷 2025年7月11日
    500
  • 房屋买卖合同违约金最高是多少

    问题解答: 房屋买卖合同违约金最高是实际损失的30%。房屋买卖合同的违约金可以双方在合同中协商约定,一般按照合同约定的数额计算,同时可以根据违约情形判断实际损失。 法律依据: 《民法典》第五百八十五条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁…

    合同纠纷 2025年7月11日
    500

发表回复

登录后才能评论