甲方原因造成的停工索赔的主要内容

律来帮
商家名称:
律来帮
商家认证:
VIP会员
手机号码:
18365284851
添加微信:
18365284851
温馨提示:
请说在创想鸟看到,优惠更多

  停工在日常生活中也是常见的,劳动者不工作没有薪酬是情有可原的。那么如果不是劳动者本身的原因,而是因为甲方的原因导致自己无法正常工作,劳动者应该怎么维护自身权利呢?以下就让知芒网小编为大家带来甲方原因造成的停工索赔的主要内容的相关内容,一起来看看吧。

  一、甲方原因造成的停工索赔的主要内容

  (一)停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工,复工单,一般人员是每天每人15元,管理费是人工费的20%,机械停滞费按机械台班的40%走。如果有干扰的话,可以计取干扰费用

  (二)因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔):费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括人工费、设备费、材料费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润、管理费几个方面。

  1、人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。

  2、设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

  3、保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。(反之,取消部分工程且发包人与承包人达成提前竣工协议时,承包人的保函金额相应折减,则合同价内的保函手续费也应扣减。)

  (三)停工索赔要看是谁的原因造成的,是承包人自己造成的是不能索赔的,是业主原因造成的可以索赔,主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润,以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认,要保留好相关的资料和图片供相关部门调查,停工索赔必须在规范规定的期限内提出,一般不得超过28天,否则无效。

  (四)停工索赔分为两个方面:

  1、如果是承包商的原因造成停工,业主是否进行索赔,要看停工是否会影响到总工期,不影响的话就不涉及费用,一般合同中都有关条文。

  2、如果是业主方面的原因造成停工,承包商从费用和工期两个方面进行索赔:索赔费用包括人工窝工费、机械停滞费、停工期间的管理费用。

  (1)人工窝工费应按窝工人数、天数、工日单价计算;

  (2)机械停滞费的计算要区分是租赁机械还是自有机械,租赁机械停滞费应按实际台班租金加上每台班分摊的机械调进调出费计算,自有机械一般按台班折旧费计算。

  (3)停工期间的管理费用包括现场管理费及企业管理费,按一定的比例计取。

  停工一般不会影响到工程量的变动,所以不存在利润索赔。

  工期索赔主要是要求顺延工期。

  (五)想按合同上有没有依据,如果没有的话,看你损失了什么损失人工按工日计算,损失材料按材料的市场价计算,机械损失按误工费 损耗费 油钱计算,完后合计计取定编税金。

  (六)项目管理中的索赔是综合性的、高层次的管理工作。索赔的成功与否直接影响到工程项目的工期和成本。

  二、停工留薪期谁说了算

  单位员工负伤住院治疗后是否痊愈,应享受多长时间的停工留薪期,应由签订服务协议的治疗工伤机构提出意见,出具相关证明,经市级劳动能力鉴定委员会进行确认,用人单位可根据上述机构确认来决定员工的停工留薪期。

  根据《工伤保险条例》的规定:

  停工留薪期,是指职工因工负伤或者患职业病后暂时停止工作接受治疗,并享受有关工伤待遇的期限。《条例》规定停工留薪期一般不超过12个月,伤情严重或者情况特殊的,经市级劳动能力鉴定委员会确认可以适当延长,但延长不得超过12个月。《条例》规定的一般不超过12个月,并非每一个工伤职工都需要12个月的停工留薪期,而是要根据其伤情、病情来确定。

  三、停工留薪期一般不超过

  停工留薪期一般不超过12个月,具体根据伤情来确定。多数省份颁布《工伤职工停工留薪期分类目录》,对应具体伤情,确定停工留薪期长短。伤情严重或者情况特殊,可以适当延长,但延长不得超过12个月。关于停工留薪期的确定,《工伤保险条例》没有明确的规定,根据各省、直辖市的地方关于停工留薪期的相关规定,一般由用人单位(如北京市、山东省)或劳动能力鉴定委员会(如河北省)进行确定。停工留薪期的延长,统一由设区的市级劳动能力鉴定委员会确认。申请延长停工留薪期,需要在停工留薪期满前的一定期限内提出,该一定期限具体到各地方又有不同的标准,大概有这样几种情形:

  (一)无明确期限,即只是笼统规定在停工留薪期限届满前,没有具体的提前期限的规定;

  (二)以天数为单位规定一定的期限;

  (三)以工作日为单位规定一定的期限,申请延长停工留薪期的,延长的期限不得超过12个月。

  劳动者非基于自身原因停工,用人甲方是需要正常支付劳动者的报酬。如果劳动者无法得到补偿,可以通过法律手段维护自己的权利的。以上是知芒网编辑对甲方原因造成的停工索赔的主要内容的介绍,希望对您有帮助。如果您不懂如何起诉,可以咨询知芒网律师,他们会给您专业的建议。

消息提醒:福州的白女士添加了微信

律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号:18365284851

微信扫描上方二维码联系我们

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至253000106@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:普法网编辑,转转请注明出处:https://law.chuangxiangniao.com/p/246127.html

(0)
上一篇 2025年7月12日 06:56:06
下一篇 2025年2月10日 17:22:20

相关推荐

  • 逆向行驶除了扣分要罚款多少

    现在社会人们在出行时最为担心的就是交通事故, 而为了防止交通事故的发生我国规定了大量的交通法律法规也同时在宣讲各种各样的驾驶常识。而其中不得逆向行驶就是最为常见,也最为重要的一条,那么逆向行驶除了扣分要罚款多少?知芒网小编整理了相关的内容,希望对您有帮助。 逆向行驶要罚款多少 将依法处以罚款200元,记3分的处罚。 相关法律知识 《中华人民共和国道路交通安全…

    房产纠纷 2025年7月12日
    500
  • 加班多少个小时算违法

    我们在公司里面上班的时候,都有可能会涉及到加班,加班就会涉及到自己的加班工资,而且也会在劳动法允许的范围之内加班,那么这个时间是如何规定的?下面,为了帮助大家更好的了解相关法律知识,知芒网小编整理了以下的内容,希望对您有所帮助。 加班多少个小时算违法 根据《劳动法》第三十六条规定,国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时…

    房产纠纷 2025年7月12日
    700
  • 多少天内申请抗诉2022

    1、检察院不服一审判决的,在接到一审判决的第二天起,可以在10天内提起抗诉;2、检察院不服一审裁定的,在接到一审裁定的第二天起,可以在5天内提起抗诉;3、如果上级检察院发现下级检察院的判决确有错误的,随时都可以向自己的同级法院提起抗诉,没有时间的限制。 一、多少天内申请抗诉 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定, 1、检察院不服一审判决的,在接到一审判决的…

    房产纠纷 2025年7月12日
    700
  • 发表不当言论被派出所传唤做笔录会留有案底吗?

    公民被派出所传唤的,是不会留下案底的,传唤并不属于刑事处罚,不会计入到个人档案中,传唤的种类有两种,一种是书面传唤,需要出具传唤证,一种是口头传唤,需要出具工作证,并在询问笔录中注明传唤的方式。 一、发表不当言论被派出所传唤做笔录会留有案底吗? 传唤笔录不算案底。传唤笔录是在刑事立案后收集证据的一种刑事侦查手段。传唤,是指司法机关通知诉讼当事人于指定的时间、…

    房产纠纷 2025年7月12日
    700
  • 高速开车疲劳驾驶标准

    我们在高速上面开车的时候,就一定要注意自己开车的速度,还要注意自己开车的时间,如果超过了一定时间的话,就会构成疲劳驾驶的这个标准是如何规定的?下面,为了帮助大家更好的了解相关法律知识,知芒网小编整理了以下的内容,希望对您有所帮助。 高速开车疲劳驾驶标准 疲劳驾驶是引起种种车祸的隐患。对于过度疲劳驾驶车辆的行为,《道路交通安全法》授权各省、市、自治区在200元…

    房产纠纷 2025年7月12日
    600
  • 传唤的对象是怎么规定的?

    不用拘留或逮捕的嫌疑人是可以进行传唤的,有两种转换方式,一种是书面形式,一种是口头形式,采用书面形式传唤的,需要出具传唤证,采用口头形式转换的,要出具工作证件,还要在询问笔录中注明传唤的方式。 一、传唤的对象是怎么规定的? 包括不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人。传唤可以到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但应出示人民检察院或者公安机关的证明…

    房产纠纷 2025年7月12日
    500
  • 工亡赔偿协议书怎么写才有效

      如果劳动者在工作中不小心因工受伤,劳动者是可以得到一笔工伤赔偿金的。这时,就需要签订一份合法合规的工伤事故赔偿协议,来规定所赔偿金额的标准。接下来知芒网小编将为您介绍工亡赔偿协议书怎么写才有效的法律知识。   一、协议书怎么写才有效,有什么特别的格式吗?   没有特别的格式,只要协议的内容不违反法律规定,都是有效的。   1、确保内容的合法性,其内容不能…

    房产纠纷 2025年7月12日
    400
  • 工亡赔偿协议怎样写

      工伤员工要在发生工伤事故一个月之内向单位申报工伤,如果是职业病的在一年内向单位申报。如果工伤员工要与单位之间签订工伤赔偿协议的,以下是知芒网小编为您整理的工亡赔偿协议怎样写内容,一定会对您有所帮助的。   一、工亡补偿协议书   甲方:____________________________     乙方:________________________…

    房产纠纷 2025年7月12日
    500
  • 员工工亡赔偿协议书

      根据《工伤保险条例》规定,职工因工死亡后,需要照顾到其其直系亲属,按照定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金等赔偿。接下来知芒网小编将为您介绍员工工亡赔偿协议书的法律知识。   一、工伤死亡赔偿协议书   甲方(单位): XXXXX公司,地址:XXXXX   法定代表人:XXX   乙方(工人):XX,XX岁,住XX市XXXXX…

    房产纠纷 2025年7月12日
    300
  • 工亡赔偿协议书样本

      工亡赔偿协议书,顾名思义就是劳动者在劳动工作中因为工伤事故导致死亡的时候,其家属和用人单位所签订的关于赔偿问题的书面合同,因此我们就需要对这方面有一定的认识和了解的。接下来知芒网小编为你整理了工亡赔偿协议书样本的相关知识。   一、工伤死亡赔偿协议书(样本)   甲方:××××有限公司(用工企业名称)   法定代表人:   委托代理人:   乙方:×××…

    房产纠纷 2025年7月12日
    600
  • 工亡赔偿协议书注意事项

      工伤事故赔偿协议注意事项包括赔偿项目是否明确、意思表达是否明晰、是否应有工伤认定书 、赔偿标准、赔偿期限、支付方式、违约责任等。除了工伤保险基金支付赔偿外,有些赔偿项目由用人单位支付,所以用人单位与劳动者签订赔偿协议明确赔偿关系。接下来就跟随知芒网小编一同来了解工亡赔偿协议书注意事项。   一、工伤赔偿协议注意事项:   根据我国《劳动法》第77条规定:…

    房产纠纷 2025年7月12日
    500
  • 销售相似产品如何处罚

    【解析】现实社会在经济活动中,经常会有不良商家销售假冒伪劣产品,这对于消费者来说是一种损害。那么如果销售相似产品如何处罚呢?关于这个问题,下面就由知芒网小编为大家解释一下相关内容,供大家参考学习,希望对于大家有帮助。 一、销售相似产品如何处罚 1、《刑法》第二百一十四条 销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单…

    房产纠纷 2025年7月12日
    400
  • 退侦2次了派出所是否有权延长?

    已经退侦两次了,不能再延长时间,若不符合起诉条件,只能做不起诉处理,案件移交给检察院审查起诉,若检察院认为不符合起诉条件,可以退回公安机构继续补充侦查,也可以由检察机构自行侦查。 一、退侦2次了派出所是否有权延长? 不可以。对于二次补充侦查的案件,人民检察院仍然认为证据不足,不符合起诉条件的,应当作出不起诉的决定。 检察院退侦后派出所拖延日期是不合理的,但是…

    房产纠纷 2025年7月12日
    400
  • 盗窃摩托车未遂辩护词交给谁?

    盗窃摩托车未遂辩护词交给人民法院。根据我们国家法律当中明确的规定,如果存在着盗窃摩托车这样的一种行为的话,是需要对一些价值来进行评估的,如果构成盗窃罪的将会按照三年以下有期徒刑处罚。 一、盗窃摩托车未遂辩护词交给谁? 盗窃摩托车未遂辩护词交给人民法院。盗窃摩托车,应当按照规定进行物价评估,价值一千元至三千元以上涉嫌盗窃罪,应当按照规定判处三年以下有期徒刑。犯…

    房产纠纷 2025年7月12日
    400
  • 辩护意见能否告诉被告?

    律师所书写的辩护意见,是可以告诉被告的,根据案件的实际情况,相关的法律依据,律师需要为被告书写辩护词,若在起诉阶段,发现被告的主体资格不适格,会驳回原告的诉讼请求。 一、辩护意见能否告诉被告? 是可以的,刑事案件书面辩护词是被告人及其辩护人在诉讼过程中根据事实和法律所提出有利于被告人的材料和意见,部分地或全部地对控诉的内容进行申述、辩解、反驳控诉,以证明被告…

    房产纠纷 2025年7月12日
    400

发表回复

登录后才能评论