建筑工程怎样理解竣工时间

律来帮
商家名称:
律来帮
商家认证:
VIP会员
手机号码:
18365284851
添加微信:
18365284851
温馨提示:
请说在创想鸟看到,优惠更多

 问:建筑工程怎样理解竣工时间

  律师解答:

  很容易理解工期和开工日期的问题,但是对于竣工日期和实践中的问题有不同的看法,经常会有争议。由于竣工日期与工期是否违约,支付工程款的计算时间和工程款的计息时间密切相关。竣工日期是指合同约定的建设项目竣工日期。关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)规定,工程竣工验收通过,承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提交发包人验收的日期。如果施工合同没有约定或者约定不明确,则适用法定原则。《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条规定:(一)建设工程竣工验收合格的,以竣工验收之日为竣工日期;(二)承包人已提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以占有建设工程之日为竣工日期。

相关法规

  《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

  其他人还看了:

  ★ 犯罪嫌疑人有自己的辩护权吗?

  ★ 交警报警电话是什么?

  ★ 农村建筑在拆迁红线内可否要求赔偿

消息提醒:福州的白女士添加了微信

律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号:18365284851

微信扫描上方二维码联系我们

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至253000106@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:普法网编辑,转转请注明出处:https://law.chuangxiangniao.com/p/17910.html

(0)
上一篇 2025年3月16日 14:56:44
下一篇 2025年3月16日 14:58:52

相关推荐

  • 民法典时间效力从旧原则,民法典的适用时间?

    民法典的适用时间? 民法典自2021年1月1日起实施,在明确废止前会一直有效。民法典本身遵循一般法的规定,就是不具有溯及力,只对生效后的行为产生法律效力。 2020年的案子到2021年结束,适用什么民法典? 2021年1月1日起,《中华人民共和国民法典》正式施行。对于发生在2021年以后的民事纠纷,无疑适用民法典规定。但是,发生在2021年1月1日以前的民事…

    法律资讯 2025年4月2日
    400
  • 律师资格考试(律师资格考试时间)

    考律师资格证需要什么条件? 报考律师资格证的条件: 1、具有中华人民共和国国籍; 2、拥护中华人民共和国宪法,享有选举权和被选举权; 3、具有良好的政治、业务素质和道德品行; 4、具有完全民事行为能力; 5、具备全日制普通高等学校法学类本科学历并获得学士及以上学位;全日制普通高等学校非法学类本科及以上学历,并获得法律硕士、法学硕士及以上学位;全日制普通高等学…

    2025年3月31日
    300
  • 司法鉴定时间(司法鉴定时间期限)

    司法鉴定的时间 司法鉴定的时间一般是三十个工作日。鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊技术问题或者鉴定过程需要较长时间的,经本机构负责人批准,完成鉴定的时限可以延长,延长时限一般不得超过三十个工作日。 【法律依据】 《司法鉴定程序通则》第二十八条 司法鉴定机构应当自司法鉴定委托书生效之日起三十个工作日内完成鉴定。鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊技术问题或者鉴定过程需要较…

    2025年3月31日
    500
  • 结婚登记预约(结婚登记预约可以改时间吗)

    预约办结婚证,怎么预约 在北京市区内办理婚姻登记,预约受理日期为15日内的工作日,截止到前一天下午15:00。 在北京婚姻登记公众号中,点击中间菜单”预约”或者进入北京婚姻登记预约系统,即可进行预约。 亦可点击下方展示资源进行结婚登记预约、离婚登记预约、补领结婚证预约、补领离婚登记预约和婚姻登记出具证明预约业务。 如何预约登记结婚 在北京市区内办…

    2025年3月31日
    500
  • 美国签证办理(美国签证办理需要多长时间能下来)

    美国签证办理时间 美国签证办理时间一般是5-10日,但并不是说所有的美国签证我们就提前10日左右去办就可了,不同的签证类型,需要的时间是不同的。(1)旅游/商务/探亲/过境签证,这几类签证最少提前1个月左右办理。(2)留学/工作/访问学者这几类签证就必须要提前3个月左右申请比较好,因为这类签证有太多的不确定性了,如果签证官要去调整您,那出签的时间就会被延长很…

    2025年3月31日
    400
  • 合肥市律师协会(合肥市律师协会上班时间)

    合肥市律协工作时间 合肥市律协工作时间是早上8:00—–11:30,下午2:00—-5:30,轮休。 合肥市律师协会是依据《中华人民共和国律师法》于1997年成立的,社会团体法人,是合肥市律师的自律性组织,合肥市律协历史悠久,至今办了很多人民满意的案子。 合肥找律师!合肥市律师协会推荐的律师好,还是合肥法院的法官推荐的好?…

    2025年3月31日
    300
  • 春节2022年放假安排时间表(春节2022年放假安排时间表调休)

    2022春节放假安排 2022春节放假安排:1月31日至2月6日放假调休,共7天。1月29日(星期六)、1月30日(星期日)上班。经国务院批准,现将2022年元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节放假调休日期的具体安排通知如下。 元旦:2022年1月1日至3日放假,共3天。春节:1月31日至2月6日放假调休,共7天。1月29日(星期六)、1月30…

    2025年3月31日
    300
  • 劳务合同样本(建筑工程劳务合同范本)

    劳务合同范本(5篇) 合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。下面是我为大家整理的劳务 合同范本 ,仅供参考,更多劳务合同范本点击“ 劳动合同 ”查看。 劳务合同范本1 甲方(用人单位): 住所: 法定代表人(或负责人): 乙方(劳动者): 住址: 身份证号码: 甲乙双方在平等自愿的基础上,按照《中华人民共和国劳动合同法》等法律规定,就甲方招用…

    2025年3月31日
    300
  • 建筑工程劳务承包合同书范本(工程承包劳务合同模板)

    建筑工程承包合同模板5篇 建筑工程承包合同模板1 乙方: 甲方雇请乙方在 建造两层砖混结构房屋一栋约240平方米(结算时按实际面积进行决算),为了明确双方各自职责,确保工程质量,明确经济目的,现经甲、乙双方协商,在平等、自愿的原则下达成以下条款: 一、乙方以包工包料的方式予以承建 每平方米的单价1016元计算(大写:壹仟零壹拾陆元整),大包干价一旦签订后不受…

    2025年3月31日
    400
  • 12348在线咨询(12348在线咨询时间)

    公安热线12348可以咨询什么? 公安热线12348可以咨询的范围: 主要解答法律咨询,普及法律常识; 实施内部联动,搞好上门服务; 沟通外部信息,做好受案分流; 加强区域合作,搞好职能部门间协调联动; 做到快速反应,防止纠纷激化; 遵循有关规定,提供法律援助; 掌握社情民意,当好党政参谋; 接受社会监督,提高法律服务机构的服务质量等。 12348发展目标:…

    2025年3月31日
    300
  • 查高速免费时间(查询高速免费时间)

    五一什么时候免高速 2022五一假期高速免费时间:4月30日0:00-5月4日24:00,共5天,五一假期高速免费通行车辆:免费通行的车型以行驶证标明的车型为准,包括七座及七座以下的微型客车、轿车、小型客车、小型越野客车,但不包括微型货车、轻型货车、专项作业车。像8座的商务车、MPV、货车、皮卡车等这些车型都是照常收费的。有皮卡车也是不免费的,不管皮卡是几座…

    2025年3月31日
    300
  • 立法法(立法法颁布时间)

    中华人民共和国立法法 第一章 总则第一条 为了规范立法活动,健全国家立法制度,建立和完善有中国特色社会主义法律体系,保障和发展社会主义民主,推进依法治国,建设社会主义法治国家,根据宪法,制定本法。第二条 法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例的制定、修改和废止,适用本法。 国务院部门规章和地方政府规章的制定、修改和废止,依照本法的有关规定执行。第三条…

    2025年3月31日
    300
  • 公证书有效期是多长时间(放弃继承公证书有效期是多长时间)

    公证的有效期是多久 公证书有效期一般分为3类情况: 一、公证书中未规定的,有效期由公证书的使用部门单方规定,公证处一般不作规定。 二、公证书中被证明的法律行为或文书规定了有效期的,公证书的有效期和其一致。 三、公证书中被证明的法律行为或文书也没有规定有效期,公证书的有效期视具体情况而定。 【法律依据】 《公证程序规则》第二十五条 当事人应当向公证机构如实说明…

    2025年3月31日
    300
  • 招标流程(招标流程及时间节点)

    招标流程的13个步骤包含哪些内容 招标过程可分为招标、投标、开标、评标、定标、订立合同六个阶段。 1.招标人(即业主)应办理项目审批或备案手续(如有必要)。项目批准或备案后,招标人将对项目的实施进行开标。 2.招标工作开始。招标人可以委托招标代理机构招标,也可以自己招标(但备案手续比较复杂),多为招标代理机构(即招标公司)。 3.投标公司协助招标人进行投标策…

    2025年3月31日
    400
  • 广州十大律师事务所(广州十大律师事务所建筑工程)

    广东比较有名的律师事务所有哪些? 推荐广东合邦律师事务所和盈科(广州)律师事务所。 1、广东合邦律师事务所创立于1995年,办公地位于广州东风东路东峻广场。合邦律师事务所经过二十余年发展,现已成为广州有重要影响力的大型综合性律师事务所。 合邦律师事务所现有合伙律师十三名、执业律师一百一十名、实习律师、律师助理三十余名,是广州市15家超过百名律师的律所之一。 …

    2025年3月31日
    500

发表回复

登录后才能评论