2022商品房买卖合同司法解释(关于房屋纠纷的最新法律)

律来帮
商家名称:
律来帮
商家认证:
VIP会员
手机号码:
18365284851
添加微信:
18365284851
温馨提示:
请说在创想鸟看到,优惠更多

最高人民法院

关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释(法释〔2020〕17号修改的司法解释之一)

(2012年3月31日由最高人民法院审判委员会第1545次会议通过,根据2020年12月23日最高人民法院审判委员会第1823次会议通过的《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于在民事审判工作中适用《中华人民共和国工会法》若干问题的解释〉等二十七件民事类司法解释的决定》修正)

为正确、及时审理商品房买卖合同纠纷案件,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律,结合民事审判实践,制定本解释。

第一条本解释所称的商品房买卖合同,是指房地产开发企业(以下统称为出卖人)将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人,买受人支付价款的合同。

第二条出卖人未取得商品房预售许可证明,与买受人订立的商品房预售合同,应当认定无效,但是在起诉前取得商品房预售许可证明的,可以认定有效。

第三条商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请,但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定,并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的,构成要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同,亦应当为合同内容,当事人违反的,应当承担违约责任。

第四条出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的,如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同,应当按照法律关于定金的规定处理;因不可归责于当事人双方的事由,导致商品房买卖合同未能订立的,出卖人应当将定金返还买受人。

第五条商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容,并且出卖人已经按照约定收受购房款的,该协议应当认定为商品房买卖合同。

第六条当事人以商品房预售合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由,请求确认合同无效的,不予支持。

当事人约定以办理登记备案手续为商品房预售合同生效条件的,从其约定,但当事人一方已经履行主要义务,对方接受的除外。

第七条买受人以出卖人与第三人恶意串通,另行订立商品房买卖合同并将房屋交付使用,导致其无法取得房屋为由,请求确认出卖人与第三人订立的商品房买卖合同无效的,应予支持。

第八条对房屋的转移占有,视为房屋的交付使用,但当事人另有约定的除外。

房屋毁损、灭失的风险,在交付使用前由出卖人承担,交付使用后由买受人承担;买受人接到出卖人的书面交房通知,无正当理由拒绝接收的,房屋毁损、灭失的风险自书面交房通知确定的交付使用之日起由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第九条因房屋主体结构质量不合格不能交付使用,或者房屋交付使用后,房屋主体结构质量经核验确属不合格,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。

第十条因房屋质量问题严重影响正常居住使用,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。

交付使用的房屋存在质量问题,在保修期内,出卖人应当承担修复责任;出卖人拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的,买受人可以自行或者委托他人修复。修复费用及修复期间造成的其他损失由出卖人承担。

第十一条根据民法典第五百六十三条的规定,出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款,经催告后在三个月的合理期限内仍未履行,解除权人请求解除合同的,应予支持,但当事人另有约定的除外。

法律没有规定或者当事人没有约定,经对方当事人催告后,解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的,解除权人自知道或者应当知道解除事由之日起一年内行使。逾期不行使的,解除权消灭。

第十二条当事人以约定的违约金过高为由请求减少的,应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少;当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的,应当以违约造成的损失确定违约金数额。

第十三条商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法,违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定:

逾期付款的,按照未付购房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。

逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。

第十四条由于出卖人的原因,买受人在下列期限届满未能取得不动产权属证书的,除当事人有特殊约定外,出卖人应当承担违约责任:

(一)商品房买卖合同约定的办理不动产登记的期限;

(二)商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的,自房屋交付使用之日起90日;

(三)商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的,自合同订立之日起90日。

合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的,可以按照已付购房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。

第十五条商品房买卖合同约定或者城市房地产开发经营管理条例第三十二条规定的办理不动产登记的期限届满后超过一年,由于出卖人的原因,导致买受人无法办理不动产登记,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。

第十六条出卖人与包销人订立商品房包销合同,约定出卖人将其开发建设的房屋交由包销人以出卖人的名义销售的,包销期满未销售的房屋,由包销人按照合同约定的包销价格购买,但当事人另有约定的除外。

第十七条出卖人自行销售已经约定由包销人包销的房屋,包销人请求出卖人赔偿损失的,应予支持,但当事人另有约定的除外。

第十八条对于买受人因商品房买卖合同与出卖人发生的纠纷,人民法院应当通知包销人参加诉讼;出卖人、包销人和买受人对各自的权利义务有明确约定的,按照约定的内容确定各方的诉讼地位。

第十九条商品房买卖合同约定,买受人以担保贷款方式付款、因当事人一方原因未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的,对方当事人可以请求解除合同和赔偿损失。因不可归责于当事人双方的事由未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的,当事人可以请求解除合同,出卖人应当将收受的购房款本金及其利息或者定金返还买受人。

第二十条因商品房买卖合同被确认无效或者被撤销、解除,致使商品房担保贷款合同的目的无法实现,当事人请求解除商品房担保贷款合同的,应予支持。

第二十一条以担保贷款为付款方式的商品房买卖合同的当事人一方请求确认商品房买卖合同无效或者撤销、解除合同的,如果担保权人作为有独立请求权第三人提出诉讼请求,应当与商品房担保贷款合同纠纷合并审理;未提出诉讼请求的,仅处理商品房买卖合同纠纷。担保权人就商品房担保贷款合同纠纷另行起诉的,可以与商品房买卖合同纠纷合并审理。

商品房买卖合同被确认无效或者被撤销、解除后,商品房担保贷款合同也被解除的、出卖人应当将收受的购房贷款和购房款的本金及利息分别返还担保权人和买受人。

第二十二条买受人未按照商品房担保贷款合同的约定偿还贷款,亦未与担保权人办理不动产抵押登记手续,担保权人起诉买受人,请求处分商品房买卖合同项下买受人合同权利的,应当通知出卖人参加诉讼;担保权人同时起诉出卖人时,如果出卖人为商品房担保贷款合同提供保证的,应当列为共同被告。

第二十三条买受人未按照商品房担保贷款合同的约定偿还贷款,但是已经取得不动产权属证书并与担保权人办理了不动产抵押登记手续,抵押权人请求买受人偿还贷款或者就抵押的房屋优先受偿的,不应当追加出卖人为当事人,但出卖人提供保证的除外。

第二十四条本解释自2003年6月1日起施行。

城市房地产管理法施行后订立的商品房买卖合同发生的纠纷案件,本解释公布施行后尚在一审、二审阶段的,适用本解释。

城市房地产管理法施行后订立的商品房买卖合同发生的纠纷案件,在本解释公布施行前已经终审,当事人申请再审或者按照审判监督程序决定再审的,不适用本解释。

城市房地产管理法施行前发生的商品房买卖行为,适用当时的法律、法规和《最高人民法院〈关于审理房地产管理法施行前房地产开发经营案件若干问题的解答〉》。

消息提醒:福州的白女士添加了微信

律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号:18365284851

微信扫描上方二维码联系我们

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至253000106@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:普法网编辑,转转请注明出处:https://law.chuangxiangniao.com/p/141729.html

(0)
上一篇 2025年5月5日 15:24:11
下一篇 2025年5月5日 15:32:46

相关推荐

  • 房屋所有权确认纠纷判决书(关于房屋纠纷的最新法律)

    案件快递 引 言 尤某曾购买新吴某小区一套住房,且已在内居住九年。近日,他发现这套房子竟被过户到了陌生人王某名下,这位王某还气势汹汹地要求尤某一家即刻搬出。那么,这套经历了两卖的房屋到底该归谁所有呢? 基 本 案 情 原来,这套房屋本为陆某所有,2010年9月,陆某父亲以陆某名义与尤某签订房屋买卖合同,将房屋卖与尤某。合同签订后,尤某按约支付购房款并居住至今…

    法律资讯 2025年5月25日
    900
  • 最新房地产管理法全文(关于房屋纠纷的最新法律)

    中华人民共和国城市房地产管理法 (1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过 根据2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈中华人民共和国城市房地产管理法〉的决定》第一次修正 根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第二次修正 根据2019年8月2…

    法律资讯 2025年5月18日
    900
  • 房地产交易法律法规有哪些(关于房屋纠纷的最新法律)

    一、关于房地产方面的法律法规有哪些 1、法律:《中华人民共和国城市房地产管理法》 2、行政法规:《城市房地产开发经营管理条例》 3、司法解释:最高人民法院印发《关于当前形势下进一步做好房地产纠纷案件审判工作的指导意见》的通知、《最高人民法院、国土资源部、建设部关于依法规范人民法院执行和国土资源房地产管理部门协助执行若干问题的通知》、《最高人民法院关于审理商品…

    法律资讯 2025年5月6日
    1200
  • 城市房地产管理法条例解读(关于房屋纠纷的最新法律)

    法条规定 《中华人民共和国民法典》第七百二十六条 出租人出卖租赁房屋的,应当在出卖之前的合理期限内通知承租人,承租人享有以同等条件优先购买的权利;但是,房屋按份共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外。 出租人履行通知义务后,承租人在十五日内未明确表示购买的,视为承租人放弃优先购买权。 法条解析 随着房屋居住使用理念的转变,城镇化进程加快和人口…

    法律资讯 2025年4月26日
    1000
  • 房屋产权纠纷诉讼时效(关于房屋纠纷的最新法律)

    房屋被纳入征收范围后是很容易发生纠纷的,尤其是涉及到房屋买卖等情况。此时,房屋的买方和卖方都可能主张自己才是房屋的所有权人,此时征收部门该怎么办呢?能够仅凭房屋产权登记认定被征收人吗?沈律师今天通过一则案例来给朋友们分析一下这个问题! 孟先生与李女士早年签订了房屋买卖合同,约定将孟先生的房屋转让给李女士。可是在房屋签订之后、房屋产权转移之前,孟先生去世了。孟…

    2025年4月24日
    1100
  • 商品房屋买卖合同纠纷起诉状范本(关于房屋纠纷的最新法律)

    民事起诉状 原告:(公司名称),住址 ,统一社会信用代码: ,法定代表人:王英,职务: ,联系电话: 。 (自然人原告:姓名,性别,出生日期,住址,工作单位,职务,联系电话: 。) 被告:(公司名称),住址 ,统一社会信用代码: ,法定代表人:王英,职务: ,联系电话: 。 (自然人原告:姓名,性别,出生日期,住址,工作单位,职务,联系电话: 。) 诉讼请求…

    法律资讯 2025年4月22日
    1100
  • 房屋买卖纠纷诉讼时效是多久(关于房屋纠纷的最新法律)

    以下是不受诉讼时效限制的9种典型情况,原告永远可以起诉,并且被告不能以诉讼时效超过进行抗辩。因为这事与诉讼时效无关,即怎么样就是怎么样,并且一直都是这样。 1、返还房子 一般出现在物权纠纷、房产合同纠纷中,这个房子就是我的,总不能几年过去,就不能主张是我的了吧。或者我20年后才知道这个房子是我的,那依然是我的,你还是要还给我。 2、返还已经登记的动产(比如登…

    2025年4月21日
    600
  • 签订购房合同补充协议模板(关于房屋纠纷的最新法律)

    签订商品房购房合同注意事项 与开发商达成交易意愿之后,购房者就需要给开发商交一笔房子的首付款,通常为房价总额的三成左右,然后签订正式的商品房合同,那么签订商品房购房合同注意事项? 1、签订购房合同注意应当仔细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的,可向当地房地产开发主管部门咨询,如无异议视为双方同意内容。 2、在签订合同前,应当向买受人出示应当由出…

    法律资讯 2025年4月20日
    1100
  • 民法典中关于装修纠纷规定(关于房屋纠纷的最新法律)

    装修房屋找商家定制,是不少人装修时的不二选择。但由于装修的产品材质、费用及售后等服务标准不同,极易引发承揽合同类纠纷。在遭遇此类纠纷时,法院是如何认定的?法律又有哪些规定? 2019年3月,梁某承接李某、张某夫妻俩在肇庆市端州城区的一间房屋的门窗、扶手、防盗网等定制业务,梁某到房屋现场测量尺寸,双方签订了《订货单》。 梁某收取订金2000元后,按照约定进行加…

    2025年4月20日
    600
  • 如何认定侵权行为(关于房屋纠纷的最新法律)

    行为人的侵权故意,并不是单纯的心理活动,总要通过支配一定的行为作用于客观世界。只有通过分析行为人意志支配下的行为及产生的结果,才能通过现象发现本质,确切认识行为人是否存在故意及准确地认定故意的程度。 一是,侵权故意是客观存在的。 对于司法人员来讲,只能认识,不能无视;对于行为人来说,只能掩饰,不能消灭。 二是,侵权故意具有客观内容。 侵权故意的心理构成包括认…

    法律资讯 2025年4月19日
    800
  • 房屋买卖合同纠纷管辖(关于房屋纠纷的最新法律)

    1.在房屋登记制度尚不完善时,双方并未订立书面协议,如何确认农村房屋买卖关系是否存在【张某清与冯某霞、崔某、新乡市新华综合服务有限责任公司侵权纠纷申请再审案,《最高人民法院公报》2000年第5期】 案例要旨:对于发生在房屋登记制度尚不完善时的案件,在双方没有订立书面协议时,确认房屋买卖关系是否存在,应结合实际履行情况,考虑买受人是否支付了对价,房屋价值与支付…

    法律资讯 2025年4月18日
    500
  • 侵权责任法赔偿标准(关于房屋纠纷的最新法律)

    要理顺侵权责任法的一般条款,首先应当明确法律一般条款的基本内涵,再从侵权责任法的特点和立法目的出发,理清侵权责任法保护的权益,以及当这些权益受到违法侵害时,被害人得以如何主张赔偿,最终确定侵权责任法的一般条款。  一、侵权责任法一般条款的基本内涵  一般条款是法律原则的一种表现形式,以抽象的规则表达了一种伦理标准。形式上他是法律规定的处于整部法律核心地位,统…

    法律资讯 2025年4月18日
    1000
  • 二手房买卖最常见纠纷案例(关于房屋纠纷的最新法律)

    上期的文章是与二手房买卖合同纠纷典型案例有关的,这一期将是二手房买卖合同纠纷典型案例的完结篇,相信大家在看了这么多有关二手房买卖合同纠纷典型案例介绍后,一定会对二手房买卖合同纠纷有更深的了解~ 1受托人与购买人恶意串通 买卖合同被判无效 基本案情 2015年1月26日,刘某等三人(借款人)向案外人(贷款人)借款300万元,约定于2015年7月25日还清上述借…

    2025年4月17日
    1000
  • 房屋租赁合同纠纷属于什么案件(关于房屋纠纷的最新法律)

    一、根据《民法典》及相关规定,房屋租赁合同的解除主要有三种方式: (一)约定解除 《民法典》第五百六十二条规定,“当事人协商一致,可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时,解除权人可以解除合同。” (二)法定解除 《民法典》第五百六十三条规定,“有下列情形之一的,当事人可以解除合同: (一)因不可抗力致使不能实现合同目的; (二)…

    法律资讯 2025年4月16日
    1000
  • 上海房产纠纷怎么处理(关于房屋纠纷的最新法律)

    【导语】上海因疫情影响,封控2月有余,房屋买卖签约、付款、过户、交房等多个环节势必受到影响,那一旦产生争议该如何解决呢?我们从法律角度对相关焦点问题进行讨论。 一、双方签署了房屋买卖预约合同或者居间协议,因疫情未能及时签署正式的房屋买卖合同的,能否主张解除合同并返还定金? 如果确因疫情导致无法继续履行合同,且双方也未能就正式房屋买卖合同达成一致意见的情况,属…

    2025年4月16日
    1200

发表回复

登录后才能评论