成都材料采购合同属于什么合同,建材购销合同材料明细

律来帮
商家名称:
律来帮
商家认证:
VIP会员
手机号码:
18365284851
添加微信:
18365284851
温馨提示:
请说在创想鸟看到,优惠更多

材料采购合同范文参考

合同编号:________

购货单位:________(以下简称甲方)

供货单位:________(以下简称乙方)

签订日期:________签订地点:________

为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,签订立本合同,以便共同遵守。

第一条标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间

名称商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额提交货时间及数量

合计人民币金额(大写):

第二条产品的质量标准,按下列第()项执行:

(1)按国家标准执行;

(2)无国家标准而有部颁标准的,按部颁标准执行;

(3)无国家和部颁标准的,按企业标准执行;

(4)没有上述标准的,或虽有上述标准,但需方有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

产品标准名称和编号

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收:

第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点

1、产品的交货单位:________。

2、交货方法,按下列第()项执行:

(1)乙方送货

(2)乙方代运

(3)甲方自提自运。

3、运输方式:________。

4、到货地点和接货单位(或接货人)。

5、现场卸货由________负责。

6、产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:

第五条产品的交(提)货期限:

第六条产品的价格与货款的结算

1、产品的价格,双方商定为________元/________。在合同期内,如遇交易产品市场价格发生较大变化,幅度超过10%时,双方协商适当调整价格。

2、产品货款的结算:

第七条验收方法:

(1、验收时间;2、验收手段;3、验收标准;4、由谁负责验收和试验;5、在验收中发生纠纷等等。)

第八条对产品提出异议的时间和办法

1、甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在天内向乙方提出书面异议,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

2、如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下,先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的,视为已提出书面异议),视为所交产品符合合同规定。

3、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

4、乙方在接到甲方书面异议后,应在十天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条乙方的违约责任

1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的________%(通用产品的幅度为15%,专用产品的幅度为10%30%)的违约金。

2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。

3、乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的,乙方应当负责赔偿。

4、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。

5、乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。

6、产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意,单方面改变运输路线和运输工具的,应当承担由此增加的费用。

7、乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意发货。

第十条甲方的违约责任

1、甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

2、甲方如果错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。

第十一条不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条其它

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

解决合同纠纷的方式:凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应向有管辖权的法院提起诉讼,诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

本合同自________年________月________日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式两份,分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。

购货单位(甲方):________供货单位:(乙方):________

法定代表人:________法定代表人:________

委托代理人:________委托代理人:________

地址:________地址:________

电话:________电话:________

开户行:________开户行:________

帐号:________帐号:________

税号:________税号:________

消息提醒:福州的白女士添加了微信

律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号:18365284851

微信扫描上方二维码联系我们

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至253000106@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:普法网编辑,转转请注明出处:https://law.chuangxiangniao.com/p/391424.html

(0)
上一篇 2025年2月11日 00:17:21
下一篇 2025年2月11日 00:17:34

相关推荐

  • 抬头和盖章不一致合同是否有法律效力

    问题解答: 视具体情况而定。如果一方已经履行主要义务,而对方接受的,则视为该合同成立,即有效。当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。 法律依据: 《民法典》第四百九十条 当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。…

    合同纠纷 2025年5月26日
    300
  • 协议书的正确格式

    问题解答: 协议书的格式,一般有标题、立约单位、正文、落款。协议书的标题和合同的标题写法相同,即内容文种。立约,单位当事人的名称或姓名及地址。正文由缘由和主体组成。缘由写明签订协议书的目的、依据等内容。主体分条列项写出协议的事项。 法律依据: 《民法典》第四百七十条 合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款: (一)当事人的姓名或者名称和住所; (二)标的;…

    合同纠纷 2025年5月26日
    400
  • 如何在合同中约定抵消

    问题解答: 在合同中约定抵消需要确定抵销的标的物种类,品质。 约定抵消属于合意抵消,不必拘泥于法定抵销的要求。也就是说,当事人互负债务,但标的物种类、品质甚至数量均不相同的,经双方协商一致,进行抵销。双方在合同中注明抵销的物品和时间就可以的。 如有其它法律问题,请咨询知芒网律师。

    合同纠纷 2025年5月26日
    500
  • 采购合同变更说明怎样写

    问题解答: 签写采购合同变更说明需要包括以下内容: 1、标的物数量以及质量的变更说明。 2、采购合同约定应付价款以及价款支付、结算方式等内容的变更说明。 3、合同违约责任以及争议解决方式的变更说明等。 采购合同变更的方式采购合同变更的方式包括两种:一种是双方当事人协商变更;另一种是申请法院或仲裁机构裁决变更。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第五百四十三…

    合同纠纷 2025年5月26日
    400
  • 民法典规定赠与合同是不是可以附解除条件

    问题解答: 《民法典》规定赠与合同可以附解除条件,但是不得违反法律法规。民事法律行为可以附条件,但是根据其性质不得附条件的除外。附生效条件的民事法律行为,自条件成就时生效。附解除条件的民事法律行为,自条件成就时失效。 法律依据: 《民法典》第一百五十八条 民事法律行为可以附条件,但是根据其性质不得附条件的除外。附生效条件的民事法律行为,自条件成就时生效。附解…

    合同纠纷 2025年5月26日
    300
  • 开发商违约的该怎样退房

    问题解答: 开发商违约的退房方式是:首先可以和开发商进行协商;协商不成的可以申请基层组织进行调解;调解不成的可以向法院起诉;当事人有签订仲裁协议或仲裁条 款的,可以申请仲裁机构进行仲裁。购房者也可以不申请调解,直接向法院起诉或申请仲裁。 法律依据: 《民法典》第四百七十条 合同的内容由当事人约定,一般包括下列条 款:(一)当事人的姓名或者名称和住所;(二)标…

    合同纠纷 2025年5月26日
    300
  • 夫妻财产约定合同书如何写才有效

    问题解答: 夫妻财产约定协议书如何写才有效:应当依据男女双方意思自治来订立离婚协议。 在协议中明确财产分割、抚养权等问题。夫妻双方协议离婚后就财产分割问题反悔,请求撤销财产分割协议的,人民法院应当受理。人民法院审理后,未发现订立财产分割协议时存在欺诈、胁迫等情形的,应当依法驳回当事人的诉讼请求。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第一千零八十七条 离婚时,…

    合同纠纷 2025年5月26日
    400
  • 民法典规定解除合同的条件是什么

    问题解答: 《民法典》规定解除合同的条件是约定解除、法定解除和协议解除。约定解除是指在制定合同时就约定了解除条件,解除条件成就时,合同解除;法定解除是指出现法定解除事由时,向法院请求解除合同;协议解除是指双方协商一致,合同解除。 法律依据: 《民法典》第五百六十二条 当事人协商一致,可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时,解除…

    合同纠纷 2025年5月26日
    500
  • 员工工伤鉴定后能不能解除合同

    问题解答: 员工在进行工伤鉴定后能够依法解除合同。员工可采取与单位协商一致或依法提前三十日书面通知单位等方式来与其解约,如果员工具有被鉴定为七级至十级伤残等情形的,解约后可依法获得一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金等工伤待遇。 法律依据: 《工伤保险条例》第三十七条 职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的,享受以下待遇:(一)从工伤保险基金按伤残等级支…

    合同纠纷 2025年5月26日
    500
  • 涉外的合同纠纷遇见欺诈行为怎么解决

    问题解答: 涉外的合同纠纷遇见欺诈是属于违法犯罪的行为,遭受合同诈骗的,第一时间应该报案,并且请求银行将涉案的银行账户冻结。涉外合同的当事人可以选择解决合同争议所适用的法律,法律另有规定的除外。涉外合同的当事人没有选择的,适用与合同有最密切联系的国家的法律。 【法律依据】 《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四条 中华人民共和国法律对涉外民事关系有强制…

    合同纠纷 2025年5月26日
    500
  • 赠与合同是双方法律行为吗

    问题解答: 赠与合同是双方的法律行为。赠与是指赠与人将自己的财产无偿给予受赠人、受赠人表示接受的一种行为,一般要通过签订赠与合同或口头约定等形式来完成,并且需要当事人双方一致的意思表示才能成立。当赠与物已经交付且又不存在法定撤销事由的,一般不允许赠与人再反悔。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第六百五十七条 赠与合同是赠与人将自己的财产无偿给予受赠人,受…

    合同纠纷 2025年5月26日
    600
  • 委托合同终止要具备哪些法定条件

    问题解答: 本法规定的是一种法定委托合同终止条件。具体包括: 1、一方或双方当事人死亡。 2、一方或双方丧失民事行为能力。 3、若当事人是企业的,则该当事人破产。 但本法并非强行性规定,当事人双方可以通过约定排除或限制本条的效力。 【法律依据】 根据《民法典》第934条规定:委托人死亡、终止或者受托人死亡、丧失民事行为能力、终止的,委托合同终止;但是,当事人…

    合同纠纷 2025年5月26日
    500
  • 民法典规定违约能够解除合同吗

    问题解答: 《民法典》规定违约是能够解除合同的,解除的方式主要有协议解除、法定解除和约定解除。协议解除是指当事人双方协商一致,解除合同;法定解除是指在出现法定解除事由时,当事人能够向法院提出解除合同的申请;约定解除是指在制定合同时约定解除条件,解除条件成就时,合同解除。 法律依据: 《民法典》第五百六十二条 当事人协商一致,可以解除合同。当事人可以约定一方解…

    合同纠纷 2025年5月26日
    500
  • 被拘留的人去看守所之前是否要签协议

    问题解答: 不需要,但有犯罪嫌疑人有签协议的权利,被依法追究刑事责任的人,只被限制了人身自由,不限制其签约自由。但是该签约如果是影响刑事案件的侦查或办理,有转移财产等影响刑事案件的行为则是不行的。除此之外,可以签订协议。 法律依据: 《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十五条 公安机关拘留人的时候,必须出示拘留证。拘留后,应当立即将被拘留人送看守所羁押,至迟不得…

    合同纠纷 2025年5月26日
    800
  • 民法典盗抢险合同终止的要求是什么

    问题解答: 《民法典》对盗抢险合同终止的要求规定是:盗抢险合同债务已经履行;盗抢险合同债务相互抵销;盗抢险合同债务人依法将标的物提存;盗抢险合同债权人免除债务;盗抢险合同债权债务同归于一人;法律规定或者当事人约定终止的其他情形。 法律依据: 《民法典》第五百五十七条 有下列情形之一的,债权债务终止:(一)债务已经履行;(二)债务相互抵销;(三)债务人依法将标…

    合同纠纷 2025年5月26日
    900

发表回复

登录后才能评论