政府性投资建设项目工程价款结算管理存

律来帮
商家名称:
律来帮
商家认证:
VIP会员
手机号码:
18365284851
添加微信:
18365284851
温馨提示:
请说在创想鸟看到,优惠更多

导读: 政府性投资建设项目工程价款结算管理存在的主要问题 施工单位高估冒算现象严重。 现在部分施工企业受利益的驱动, 抱有蒙混过关的侥幸心理, 故意抬高工程造价, 存有“审漏就赚”、“审出就减”的想法, 施工单位就普遍

政府性投资建设项目工程价款结算管理存在的主要问题

施工单位高估冒算现象严重。

现在部分施工企业受利益的驱动, 抱有蒙混过关的侥幸心理, 故意抬高工程造价, 存有“审漏就赚”、“审出就减”的想法, 施工单位就普遍存在着高估冒算的现象, 这主要表现为重复计算、变更减少部分未扣除、未按招标规定比例下浮、甲供材料未剔除、高套定额或建设单位高价签证等。就以我市审价情况为例, 据不完全统计2006 年度, 市本级政府性投资建设项目工各送审的结算额为80829 万元, 经审定的结算额为74197 万元, 核减结算价为6623 万元。从我局的组织审价情况来看, 某些工程虚假水分很多, 核减率很高, 如某一工程施工单位送审价590.32 万元, 经审计, 审定价为429.01 万元, 净核减161.31 万元, 净核减率达到27.32%;

建设单位管理存在不足

1、工程管理不够到位, 导致工程价款结算增加, 建设资金造成损失。主要表现:

事先考虑不周、设计深度不够、某些领导对完工的具体装饰不满意等原因, 出现了在施工期间多次变更施工图, 出现返工重装, 造成工程结算增加, 建设资金损失。如某大楼及附属用房在土建和装饰工程的施工中, 建设单位多次变更施工图纸, 调整部分房间的使用功能, 由于变更不及时, 管理不当, 就直接增加了施工工程价款结算14 万元, 造成了损失浪费。

对整个工程未能统筹合理安排。如某公司筹建处既有边坡爆破工程, 同时又有塘渣回填项目, 却一边爆破的塘渣未利用,一边还要支付回填用的塘渣款, 增加了工程价款结算, 导致建设资金损失。

2、建设单位违规出具签证单和订立补充合同, 改变招标投标文件和原施工合同中的实质性内容, 致使工程价款结算增加。主要表现在:

签证变相提高材料价格,弥补了施工单位低价中标的损失。如某院校的主体安装工程施工合同均采用固定单价或固定总价合同, 招标文件规定施工所用材料由施工单位自主报价, 中标后材料单价不得调整, 说明材料价格的市场风险及投标让利都由施工单位自身承担, 但在施工过程中, 建设单位对材料指定了品牌, 并通过工程签证单对此材料价格进行了调整, 直接增加了工

程结算造价127.21 万元, 弥补了施工单位的低价中标的损失。

签证改变招标的主合同。现在普遍存在着通过订立补充合同或签证单的形式来改变工程价款结算。如: 某院校的桩基工程合同中明确价款采用“固定价格合同 方式确定, 本合同价款不随价格浮动和政策因素而调整”, 但后在施工期又签订了桩基工程补充合同, 把原合同的材料供应单价由78 元调整为每米84 元, 建设单位的任意签证直接导致工程价款结算的增加10.47 万元。

中介审价、代理质量有待于进一步提高

1、中介审价力量有待加强, 行业监管有待于加强。目前价款结算主要是委托中介审价机构审核, 就如我市从事审价的中介机构主要13 家, 全部为乙级, 各中介机构的力量与内部管理也存在一定的差异, 审价人员的资质比较单一, 基本上都有是城建类的资质, 不利于水利、交通等专业工程的审核。且目前对中介机构审价中的公正、客观、真实性, 也基本上处于无人监管的状态, 会导致审价人员有意无意地错算, 造成多付给施工单位工程结算款。如: 我局对某一大楼工程已经中介机构审核的一结算进行了抽审, 发现由于重复计算、重复列支、应扣未

扣等原因造成定案结算多计工程款计23.97 万元,审计就直接为国家挽回损失。

2、招标代理单位责任心不强, 职能部门审查不力, 导致建设资金损失浪费。

随着招标代理制的推行, 现在所有建设项目的招投标都采用了委托招标代理单位编制标底的做法, 但由于招标代理单位内部复核机制形同虚设, 而职能部门又未能对招标代理单位编制的工程量清单和标底进行审查, 就容易出现工程量清单与实际不符,不仅会给结算审核带来纠纷, 而且容易造成结算价款的增加。如:某院校的二幛楼工程施工承包合同采用固定总价合同形式, 因招标代理单位在招标文件工程量清单中, 将116.2 米Φ200 钢柱 错计成116.2 吨, 有关职能部门及有关专家在评标、审标却未能发现如此大的差错, 而导致合同总价虚增83.37 万元 , 也无人去追究该项相关的招标代理人及评标专家的过失责任。

工程建筑

消息提醒:福州的白女士添加了微信

律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号:18365284851

微信扫描上方二维码联系我们

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至253000106@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:普法网编辑,转转请注明出处:https://law.chuangxiangniao.com/p/291923.html

(0)
上一篇 2025年2月9日 23:47:22
下一篇 2025年2月9日 23:47:45

相关推荐

  • 二手房中介费标准(二手房中介费怎么收取)

    二手房中介费标准是什么?近一两年政策有所调整,现在只要明码标价,根据发改委等规定都是合理的。从各个城市来看,收费基本集中在2%到2.7%之间。下面,小编就为大家详细说说二手房中介费怎么收取的吧。 二手房中介费标准(二手房中介费怎么收取) 中介收费标准: 1、中介费: 一般现金按1%,贷款按2%计收中介费。 2、贷款服务费: 按成交额1%收取。 3、担保费: …

    2025年2月10日
    900
  • 二手房中介费标准(靠谱的房产中介怎么选择)

    二手房中介费标准?二手房买卖中经常会涉及到中介费,目前我国二手房中介费收费区间一般是0.8~3%,很多情况下都有砍价的余地,给大家一个标准:给1个点略少,2个点略贵,3个点太傻。中介费最好不要一次性给完,避免自己处于被动。那靠谱的房产中介怎么选择?下面普法网小编为您详细解答。 一、买卖房屋中介费收取标准 1、房屋租赁代理收费,无论成交的租赁期限长短,均按半月…

    2025年2月10日
    600
  • 二房东转租合法吗,二房东转租注意事项有哪些?

    二房东转租合法吗?随着“疏解整顿促提升的”力度的加大,一时之间大兴等地的房屋租赁市场喜获丰收,小编的一个朋友小周就从二房东手里租了一个一居室。非常有法律意识的小编赶紧问小周,大房东是否知道二房东转租的事情,答案还算圆满,房东同意二房东转租。那二房东转租注意事项有哪些?二房东转租注意事项有哪些? 一、承租人转租租赁房屋前要注意什么: 1、首先应征得出租人同意的…

    2025年2月10日
    900
  • 二手房买卖纠纷处理方法(二手房买卖纠纷处理办法)

    二手房买卖纠纷处理方法?买卖双方在房产中介的居间下签署的《房地产买卖居间协议》,经三方签章确认后生效为定金协议,适用于定金罚则。如果买方违约,卖方没收其定金;卖方违约,须双倍返还定金。关于二手房买卖纠纷处理方法的问题,下面鱼爪法律小编为您详细解答。 二手房买卖纠纷处理方法,二手房买卖纠纷处理办法? 1、协商:二手房买卖合同的当事人对合同中有争议的部分进行协商…

    2025年2月10日
    700
  • 二手房买卖纠纷处理(二手房房屋买卖合同纠纷)

    二手房买卖纠纷是什么?二手房屋买卖合同纠纷案件产生的一部分原因是卖方提高房价拒绝履行原合同,或者卖方故意拖延、不及时配合买方办理相关手续,导致买方不能按期办理贷款手续,进而无法履行合同。另一部分原因是买方在合同签订后履行完毕前,不再具备购房资格,或者受贷款数额限制而没有能力继续履行合同,从而要求解除合同,返还定金或者购房款等等。还有一些是部分中介机构提供的合…

    2025年2月10日
    600
  • 二手房买卖纠纷处理办法有哪些(二手房买卖纠纷怎么起诉)

    二手房买卖纠纷处理办法有哪些?法律虽规定房产过户税费的纳税义务人为出卖方,但并不禁止当事人在房产交易过程中自行约定相关税费的承担主体。二手房买卖合同双方当事人对交易过程中的税费负担未约定或约定不明,经协商不能达成补充协议的,应按照税务部门对各类税种及纳税义务人的明确规定确定税费承担人。那二手房买卖纠纷怎么起诉? 二手房买卖纠纷怎么起诉? 如果二手房买卖的当事…

    2025年2月10日
    700
  • 二建法律法规您知晓多少?

    距离2022年二级建造师考试还有不到一个月的时间卓越索学教育为考生收集了2021年二级建造师考试的真题,并附上了详细的答案分析,希望对二级建造师考生有所帮助今天是2022年二级建造师考试的最后一天为了方便您检查答案和评估分数,小编及时分享了2022年二级建造师《建筑工程管理与实践》第二批真实问题和参考答案有很多候选人留言说他们想要所有科目的完整版本的真实问题…

    2025年2月10日
    800
  • 房产纠纷之土地法律法规大全

    在某些情况下,没有制定相关的征地批准文件、征地公告、征地补偿安置公告,没有按照法定的征地程序实施,农民必须特别注意,了解相关法律法规农村集体土地征收存在诸多矛盾,这一直是重点难点问题根据相关法律法规和政策,征地程序共有13个步骤,让我们一起来了解一下土流网络投资合作——土流网络最近,搜狐网络济宁小化妆相关部门了解:为了保护公共利益用地的需要,根据《中华人民共…

    2025年2月10日
    800
  • 拆迁赔偿法律咨询找哪家好?

    拆迁是指取得拆迁许可证的单位对拆迁的法律咨询法院能否查封欠款人的住房公积金,依法拆除建设用地范围内的房屋和附属物,法律法规制定的初衷是重新安置范围内的单位和居民,赔偿损失的法律知芒网律师事务所以具有近20年拆迁权利保护经验的高级律师为核心,旨在为全国拆迁人员提供房屋拆迁法律咨询的专业拆迁律师服务,坚持法律信任法庭的实践理念,为企业主的拆迁权利保护提供专业的法…

    2025年2月10日
    1200
  • 二房东的合同法律认可吗?

    二房东的合同法律认可吗? 1.如果第二个房东与你签订了合同,那么第二个房东应该有转租权,或者房屋所有人事后承认,否则你和第二个房东的租赁合同无效在实践中,许多装修发现第二个房东未经第一手同意,然后合同无效,损失无法承受你必须问清楚这所出租的房子前面有多少手,因为每次转租都必须得到每个前手的同意所以我建议不要找关系复杂、转租手多的出租屋此外,可能还有其他问题,…

    2025年2月10日
    700
  • 房产纠纷:小产权房子能买吗受法律保护吗?

    房产纠纷:小产权房子能买吗受法律保护吗?绿色房屋在国土资源局有档案,包括现在的红色房屋,在房地产登记处和国土资源局有档案,如果你买了绿色房屋,绿色和房地产红色受法律保护,产权转让也可以受到法律保护,如果去法院起诉,如房东把房子转让给你,他想起诉你,房子以我的名义登记,我现在想收回房子,对不起,根据最高人民法院的指导案导案件,法律判决受到实收法律的保护,即转让…

    2025年2月10日
    700
  • 房产纠纷:宅基地的法律规定是什么?

    房产纠纷:宅基地的法律规定是什么?这说明依法取得的宅基地受法律保护,即使农村村民的宅基地闲置,也无法收回当然,这个前提是依法取得的非法取得的宅基地,可以收回比如建房不遵循生态保护红线的要求,耕地不按照一户一宅的原则建房,这些都不受法律保护综上所述,宅基地买卖合同的出现也是为了使农村宅基地相互转让更加规范合理,避免土地纠纷。 如果您还有其他法律问题,欢迎咨询法…

    2025年2月10日
    800
  • 业主怎样可以不交物业费?

    业主可以不交物业费的情形,是仅限于不在业主缴纳范围内的事项、物业服务质量过差等。需要注意的是,如果是物业服务企业尽职尽责的为小区内的业主提供服务的,此时小区内的每一个业主,都是需要及时的缴纳物业费的。 一、业主怎样可以不交物业费? 1、对于不在业主缴纳范围内的,可以拒绝缴纳; 2、服务质量过差可暂时拒交; 3、提供未约定或未经业主同意的服务时,业主有权拒交。…

    房产纠纷 2025年2月10日
    900
  • 业主如何解除装修合同的?

    业主可以跟装修公司协商,解除装修合同,也可以请消费者协会介入调解,对双方争议的问题进行调解,再解除装修合同,若这两种方式都无法解决矛盾,业主可以向法院提起民事诉讼,请求解除装修合同。 一、业主如何解除装修合同的? 1、与装修公司协商解决,协商解决是最省时省力的方式,如果双方能协商解决尽量协商,各退一步。 2、业主请求消费者协会调解。消费者协会是一种民间社会机…

    房产纠纷 2025年2月10日
    600
  • 房产证最多可以写几个人的名字

    没有个数限制。在购房者购买房屋的时候,购房合同上可以签名的个数是无限制的,想要把自己亲朋好友的名字加上去都可以。而房产证也是一样的。根据相关的法律规定,房产是可以申请共有产权证,在法律上即标志着房产的共同归属,所以从理论上来讲,房产证上面的名字就没有个数限制。 一、房产证最多可以写几个人的名字 一般来说,相关部门对于房产证上面的名字是没有个数限制的,所以,在…

    房产纠纷 2025年2月10日
    600

发表回复

登录后才能评论