影响工期的因素一般情况下主要包括哪几种情况

律来帮
商家名称:
律来帮
商家认证:
VIP会员
手机号码:
18365284851
添加微信:
18365284851
温馨提示:
请说在创想鸟看到,优惠更多

导读: 合同法》第272条,发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。 法律咨询:影响工期的因素一般情况下主要包括哪几种情况 律师回答: 1、开工日期 2、拖欠工程款 3、设计变更 4、图纸

合同法》第272条,发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。

法律咨询:影响工期的因素一般情况下主要包括哪几种情况

律师回答:

1、开工日期

2、拖欠工程款

3、设计变更

4、图纸延误

5、增加工程量

6、质量鉴定

《司法解释》第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。

7、建设单位的其他原因,如:指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查等。

8、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。

9、发生不可抗力事件

相关法律知识:

《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定

第三十七条建筑工程设计应当符合按照国家规定制定的建筑安全规程和技术规范,保证工程的安全性能。

第三十八条建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施;对专业性较强的工程项目,应当编制专项安全施工组织设计,并采取安全技术措施。

第三十九条建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的,建筑施工企业应当采取安全防护措施。

第四十条建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料,建筑施工企业应当采取措施加以保护。

第四十一条建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定,采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。

第四十二条有下列情形之一的,建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续:

需要临时占用规划批准范围以外场地的;

可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的;

需要临时停水、停电、中断道路交通的;

需要进行爆破作业的;

法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。

工程建筑

消息提醒:福州的白女士添加了微信

律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号:18365284851

微信扫描上方二维码联系我们

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至253000106@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:普法网编辑,转转请注明出处:https://law.chuangxiangniao.com/p/290817.html

(0)
上一篇 2025年2月9日 23:33:45
下一篇 2025年2月9日 23:33:58

相关推荐

  • 居间服务合同居间人责任

    问题解答: 居间服务合同居间人责任包括: 1、向当事人提供与订立合同有关的所有真实情况的责任; 2、如果故意隐瞒重要事实或提供虚假情况的,应承担违约或赔偿责任; 3、未按照约定完成全部委托事项的,应承担违约责任。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第九百六十一条 中介合同是中介人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务,委托人支付报酬的合同。 …

    房产纠纷 2025年6月6日
    600
  • 借名买房的协议书公证具有法律效力吗

    问题解答: 借名买房的协议书公证不具有法律效力。房屋属于不动产,我国实行不动产统一登记制度,不动产的所有权以办理权属转移登记为准,而借名买房的实际出资人与产权登记人不一致,实际出资人对房屋不具有物权效力,提交公证申请时,公证处不会受理。 法律依据: 《中华人民共和国公证法》第十三条 公证机构不得有下列行为: (一)为不真实、不合法的事项出具公证书; (二)毁…

    房产纠纷 2025年6月6日
    400
  • 房屋所有权的取得必须进行登记吗

    问题解答: 房屋所有权的取得并非必须进行登记。如果是经过合法批准后,在农村自有的宅基地建造房屋的,无需登记,建造人自事实行为成就时,取得房屋的所有权。此外,拆除房屋也不需要登记,自事实行为成就时,房屋所有权消灭。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第二百零九条 不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但是法律另有规定…

    房产纠纷 2025年6月6日
    400
  • 购房合同是否可以夫妻代签

    问题解答: 购房合同是可以夫妻代签的。根据法律规定,买房人可以委托他人办理房屋买卖的相关事宜,对于代理人在授权范围内签订的合法有效的合同,买房人应当履行。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第一百六十一条 民事主体可以通过代理人实施民事法律行为。 依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质,应当由本人亲自实施的民事法律行为,不得代理。 《中华人民共和国…

    房产纠纷 2025年6月6日
    400
  • 房屋他项权证的有效期是多长时间

    问题解答: 房屋他项权证的有效期一般根据房屋抵押担保的债务清偿期限确定。根据法律规定,抵押合同发生变更或抵押关系终止时,当事人应在变更或终止之日起15日内,到原登记机关办理变更或注销手续。 法律依据: 《城市房地产抵押管理办法》第三十四条 以依法取得的房屋所有权证书的房地产抵押的,登记机关应当在原《房屋所有权证》上作他项权利记载后,由抵押人收执。并向抵押人颁…

    房产纠纷 2025年6月6日
    500
  • 房子没有预售许可证怎么维权

    问题解答: 房子没有预售许可证的,购房者可通过以下方式维权: 1、购房者可以与开发商进行协商,要求退房并请求开发商按照合同约定承担相应的违约责任; 2、如果协商不成的,购房者可以向人民法院提起诉讼。 法律依据: 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条 出卖人未取得商品房预售许可证明,与买受人订立的商品房预售合同,应当认定无…

    房产纠纷 2025年6月6日
    300
  • 房屋租赁中,承租人可以提前解除合同吗

    问题解答: 房屋租赁中,承租人一般不可以提前解除合同,但有下列情形之一的,可以提前解除合同: 1、出租人不交付租赁物,经催告后在合理期限内仍不交付的; 2、交付的租赁物不符合合同约定,导致合同目的不能实现的; 3、交付的租赁物存在缺陷,危及承租人安全的。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第七百三十条 当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确,依据本法第五百…

    房产纠纷 2025年6月6日
    600
  • 房屋租赁合同的法律效力该怎么审查

    问题解答: 可以通过以下方面审查房屋租赁合同的法律效力: 1、房屋租赁合同的当事人是否具备相应的民事行为能力; 2、租赁合同标的是否为法律法规禁止出租的房屋; 3、房屋租赁合同的内容是否符合法律、行政法规的强制性规定,是否违背公序良俗。 法律依据: 《中华人民共和国城市房地产管理法》第五十四条 房屋租赁,出租人和承租人应当签订书面租赁合同,约定租赁期限、租赁…

    房产纠纷 2025年6月6日
    400
  • 几个月不付房租能否解除合同

    问题解答: 承租人在合同约定的期限内不交房租的,可以解除合同,而法律并没有明确规定承租人几个月不付房租可以解除合同。如果合同中没有约定的,出租人可以要求承租人在合理期限内支付,逾期不支付的,承租人可以解除合同。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第七百二十一条 承租人应当按照约定的期限支付租金。对支付租金的期限没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的…

    房产纠纷 2025年6月6日
    400
  • 购房合同失效时间

    问题解答: 购房合同的失效时间一般由买卖双方自行约定,法律并没有明确规定合同的失效时间,如果双方没有约定失效时间的,则不存在失效时间。此外,购房合同自双方当事人签字、盖章时合同成立、生效,如果双方约定了生效时间的,以约定为准。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第五百零二条 依法成立的合同,自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 依照法律…

    房产纠纷 2025年6月6日
    400
  • 户口迁入城市,宅基地会收回吗

    问题解答: 户口迁入城市,如果宅基地上还有房子的,宅基地不会收回。但是户口迁入城市的村民可以将宅基地上的房子转让给其他符合宅基地申请条件的集体经济组织成员。 法律依据: 《中华人民共和国土地管理法》第六十二条 农村村民一户只能拥有一处宅基地,其宅基地的面积不得超过省、自治区、直辖市规定的标准。 人均土地少、不能保障一户拥有一处宅基地的地区,县级人民政府在充分…

    房产纠纷 2025年6月6日
    400
  • 开发商不按备案价卖房是合法还是违法的

    问题解答: 开发商不按备案价卖房是违法的。政府对房地产销售有规定的价格,根据法律规定,开发商不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的,由相关部门责令改正,没收违法所得,可并处罚款,如果情节严重的,责令停业整顿。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第五百一十三条 执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付…

    房产纠纷 2025年6月6日
    500
  • 家里漏水应该找谁解决

    问题解答: 家里漏水应该找物业解决。如果漏水是因他人过错导致的,业主可以要求对方维修,并赔偿因此所造成的损失。如果在保修期内,因房屋质量不符合标准导致漏水的,业主可以找开发商解决。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第九百四十二条 物业服务人应当按照约定和物业的使用性质,妥善维修、养护、清洁、绿化和经营管理物业服务区域内的业主共有部分,维护物业服务区域内的…

    房产纠纷 2025年6月6日
    400
  • 买小产权房有土地使用证吗

    问题解答: 小产权房一般是没有土地使用证的。小产权房指的是在农民集体所有的土地上建设的房屋,其没有缴纳土地出让金等费用,也没有取得国家承认的土地使用证。 法律依据: 《土地管理法》第十一条 农民集体所有的土地依法属于村农民集体所有的,由村集体经济组织或者村民委员会经营、管理;已经分别属于村内两个以上农村集体经济组织的农民集体所有的,由村内各该农村集体经济组织…

    房产纠纷 2025年6月6日
    400
  • 购房合同和购房抵押合同是一样的吗

    问题解答: 购房合同和购房抵押合同是不一样的。购房合同是指买受人与出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖房屋相关事宜签订的合同。而购房抵押合同是债务人在不移转对房屋的占有的情况下,将房屋作为债权担保与债权人达成的协议。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第四百条 设立抵押权,当事人应当采用书面形式订立抵押合同。 抵押合同一般包括下列条款: (一)被担…

    房产纠纷 2025年6月6日
    400

发表回复

登录后才能评论