工程验收合格后出现质量问题谁负责?

律来帮
商家名称:
律来帮
商家认证:
VIP会员
手机号码:
18365284851
添加微信:
18365284851
温馨提示:
请说在创想鸟看到,优惠更多

工程质量是建设工程的生命线,建设工程的质量问题直接涉及人民群众的生命财产安全,因此建设工程的各责任主体均负有保质保量建设、施工的法定义务。那么工程竣工验收合格并交付后,出现工程质量问题谁负责?

知芒网律师解答:

建设工程在竣工验收后如出现质量问题,应结合建设工程的实际情况区分工程各参与方的相应责任,施工单位应承担主要过错责任;如设计单位、监理单位怠于履职,应对质量问题分别承担次要过错责任。

建设工程经验收合格并投入使用,但竣工验收仅为施工单位要求建设单位接受工程、支付价款即交付使用的前提条件,不能否认质量缺陷损害的事实,竣工验收合格证明及其他任何书面证明均不能对该客观事实形成有效对抗。因此,实践中,应当结合造成建设工程质量缺陷的原因的不同,具体分析承担责任的主体及方式。

知芒网律师解析:

竣工验收的程序及内容

验收会议上,工程施工、监理、设计、勘察等各方的工程档案资料摆好备查,并设置验收人员登记表,做好登记手续。

1.由建设单位组织工程竣工验收并主持验收会议(建设单位应做会前简短发言、工程竣工验收程序介绍及会议结束总结发言)。

2.工程勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组和专业组(由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位、监督站和其他有关专家组成)人员实地查验工程质量。

5.专业组、验收组发表意见,分别对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价;验收组形成工程竣工验收意见,填写《建设工程竣工验收报告》并签名(盖公章)。

【法律依据】

《建设工程质量管理条例》第三条 建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。

《中华人民共和国建筑法》第三条 建筑活动应当确保建筑工程质量和安全,符合国家的建筑工程安全标准。

消息提醒:福州的白女士添加了微信

律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号:18365284851

微信扫描上方二维码联系我们

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至253000106@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:普法网编辑,转转请注明出处:https://law.chuangxiangniao.com/p/150277.html

(0)
上一篇 2025年5月12日 06:13:05
下一篇 2025年2月8日 21:30:17

相关推荐

  • 施工合同没办理备案有什么后果?

    施工合同未备案的后果是可能会导致拿不到工程款,即影响合同效力,且一般发生施工合同的纠纷,需要因此作为证据出具,而备案会增加施工合同的效力性,即不强制性备案。 知芒网律师解答: 备案不是强制性规定,不备案的合同仍然可以是有效的合同。 对于经过招投标程序的建设工程施工合同,其在自投标人中标时就已成立。法律并未规定需经登记备案才生效。发包单位应当在建设工程合同签订…

    房产纠纷 2025年5月12日
    200
  • 建设工程停工的,停工损失应如何承担?

    建设工程长期停工,承包人提起停工索赔诉讼,要求发包人赔偿自停工开始至起诉时止的停工损失。对此,停工损失应当如何承担? 知芒网律师解答: 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成…

    房产纠纷 2025年5月12日
    500
  • 没有施工资质,合同是否一定无效?

    承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。 知芒网律师解答: 承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级,签订的建设工程施工合同应属无效。 建设工程的质量事关国计民生和人民的生命财产安全,因此,对于建设工程承包人的主体…

    房产纠纷 2025年5月12日
    500
  • 如何避免工程造价的纠纷?

    众所周知,在建筑工程的管理过程中,因甲、乙方及第三方等对同一件事理解的深度,看问题的角度不一样,经常会发生一些“扯皮”,很多项目就是在这些源源不断的“扯皮”过程中艰难的往前推进。 知芒网律师解答: (1)合同条款签订应严密、有效。首先,施工方和业主有关人员应认真学习《建筑法》等有关法律知识,认真学习国家和地市的有关工程造价的各种文件规定,并严格按规定办理工程…

    房产纠纷 2025年5月12日
    500
  • 用工单位违法转包,由谁来承担工伤保险责任?

    违法转包是指承包人在承包工程后,又将其承包的工程建设任务转让给第三人,转让人退出现场承包关系,受让人成为承包合同的另一方当事人的违法行为。转包容易使不具有相应资质的承包者进行工程建设,以致造成工程质量低下、建设市场混乱。 知芒网律师解答: 用工单位将承包业务违法转包、分包的,应向受伤职工承担工伤保险责任。 职工与用人单位之间存在劳动关系,通常是社会保险行政部…

    房产纠纷 2025年5月12日
    400
  • 工程竣工验收不合格怎么办呢?

    建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。 知芒网律师解答: 建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理: (一)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持; (二)修…

    房产纠纷 2025年5月12日
    500
  • 建筑工程的保修范围包括哪些?

    有关建设工程,我们知道,建设工程一般是建筑事业,或者地铁建设,水利建设工程这些方面的,项目一般都是比较大的,牵扯到的人力、物力、财力也比较多,因此国家对于建设工程的质量是非常重视的,那么建设工程质量保修范围有哪些呢? 知芒网律师解答: 建筑工程的保修范围包括: 1、地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程; 2、及电气管线、上下水管线的安装工程…

    房产纠纷 2025年5月12日
    500
  • 发包人可以将工程分别发包出去吗?

    发包人可以将建设工程中的勘察、设计、施工等不同工作任务,分别发包给勘察人、设计人、施工人,与其签订相应的承包合同。 知芒网律师解答: 发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。 根据《民法典》第七百九十一条,发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由…

    房产纠纷 2025年5月12日
    600
  • 签订建设工程挂靠协议有哪些注意事项?

    挂靠是指为了进行工程建设,但是不具有相应施工资质的施工人(即挂靠人)借用有资质建筑公司(被挂靠人)的资质、公章、财务凭证等,向被挂靠人交纳管理费,承揽并进行工程建设的行为。 知芒网律师解答: 工程挂靠协议需要注意的事项分别有:注意工程挂靠协议双方的主体身份和意思表示;注意工程挂靠协议的合同标的、价格、使用期限、使用范围和使用限制等;注意工程挂靠协议双方的违约…

    房产纠纷 2025年5月12日
    400
  • 分包合同无效,施工方能要回工程款吗?

    在建筑行业,工程款无法按时支付的情况十分常见。很多人工程都完工了但是工程款却迟迟无法结清,建筑分包合同被认定为无效,能追回工程款吗? 知芒网律师解答: 合同无效的法律后果为合同自始无效,不产生法律效力,即根据我国《民法典》的规定,合同无效后,因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失。…

    房产纠纷 2025年5月12日
    500
  • 建设工程合同价款如何认定?

    建筑施工中的合同在建筑施工中发挥着重要的作用,它是缔约双方明确法律关系和一切权利与责任关系的基础,做好建筑装饰施工合同管理,可以有效预防和减少经济合同纠纷。 知芒网律师解答: 建筑工程合同价款是按照双方签订的施工协议确定的,具体由承包单位与发包单位,根据工程量的大小、工程单价、人力人本、技术和材料使用成本、施工难度等多方面因素来协商确定。 建设工程合同价款的…

    房产纠纷 2025年5月12日
    800
  • 业主私底下可以改变房屋结构吗?

    购房者在购买房屋后一要对房屋进行装修,业主在装修的时候可能依据自身的情况改变房屋原有的结构,但改变结构的时候要取得物管的同意,承重墙是不能改变的,那么业主可以擅自改变房屋结构吗? 知芒网律师解答: 不可以。 根据《民法典》第272条的规定,业主对其建筑物专有部分享有占有、使用、收益和处分的权利。业主行使权利不得危害及建筑物的安全,不得损害其他业主的合法权益。…

    房产纠纷 2025年5月12日
    400
  • 以不正当手段取得施工许可证的受什么处罚?

    建筑工程施工许可证是建筑施工单位符合各种施工条件、允许开工的批准文件,是建设单位进行工程施工的法律凭证,也是房屋权属登记的主要依据之一。没有施工许可证的建设项目均属违章建筑,不受法律保护。 知芒网律师解答: 建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的,由原发证机关撤销施工许可证,责令停止施工,并处1万元以上3万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任…

    房产纠纷 2025年5月12日
    600
  • 可以停工的合理情形有哪些?

    施工单位有权停工,但要有足够理由及证据,要符合法律规定,在此之下建设单位就应当给予赔偿。 知芒网律师解答: 1.先履行抗辩权 适用条件:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料或合同约定的其他协助义务致使工程无法正常施工。 2.不安抗辩权 适用条件:应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行。 (1)经…

    房产纠纷 2025年5月12日
    500
  • 施工合同无效,工程款要返还吗?

    依据我国相关法律的规定,合同具有法律效力才受法律保护的,无效的合同是自始至终无效的,不具有法律约束力,那么施工合同无效工程款要不要返还的? 知芒网律师解答: 劳务、材料等已在工程建造中物化成建筑实体,故在建设工程施工合同无效的情形下,不适用财产返还。 按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定,建设工程施工合同无效,但建…

    房产纠纷 2025年5月12日
    300

发表回复

登录后才能评论