建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气，导致工程停工的现象时有发生，而因此停工必然会给承包人和发包人造成一定的损失。那么，因暴雨导致工程停工，应怎样处理赔偿事宜？
一、因暴雨导致工程停工，应怎样处理赔偿事宜？
若暴雨属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。若暴雨属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可厚非，那么，暴雨导致停工处理赔偿事项如下：
1、工程本身的损害，因工程损害造成的第三人员伤亡和财产损失，以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损害，由业主承担；
2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位承担，并承担相应费用；
3、造成施工单位机械设备损坏和停工损失的，由施工单位承包人承担；
4、需要清理和修复的费用由双方协商承担，但在实践中，费用由发包人承担；
5、工期顺延；
6、停工期间，承包人应要求必要的管理人员和保卫人员留在施工现场的费用由发包人承担。
二、建筑工程延期交付，发包方能不能要求其赔偿损失？
建筑工程延期交付，可以说是违约，那么根据相关规定，发包人是可以要求承包人赔偿损失的。建筑工程延期交付可以按照合同约定的数额赔偿，或者按照清单计价的工程项目进行索赔；合同没有约定的可以根据实际造成的损失支付，一并按照同期银行同类贷款利息支付利息。
【法律依据】
《中华人民共和国民法典》第八百零四条，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
以上就是“因暴雨导致工程停工，应怎样处理赔偿事宜？”的相关内容，要是因暴雨停工，双方又因为赔偿的事宜协商不成的，当事人可以收集相关证据资料，向法院提起诉讼，用法律的武器保护自己。
律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号：18365284851
微信扫描上方二维码联系我们
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至253000106@qq.com举报，一经查实，本站将立刻删除。
发布者：普法网编辑，转转请注明出处：https://law.chuangxiangniao.com/p/148401.html
